Електронни обществени поръчки

Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет,  място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.

Record Details (ID: 929516955860762475)

lot_name
tender_name
org_name
buyer_eik
special_number
procedure_type
main_cpv
main_cpv_description
type_of_contract
tender_description
tender_preview_json
tender_publication_text 28884350 Обява за събиране на оферти Обява за събиране на оферти Раздел І: Възложител I.1) Наименование и адреси Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Габрово Пощенски адрес: ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Пощенски код: 5300 код NUTS BG322 Габрово Лице за контакт Милена Николова Йорданова Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com Телефон: +359 066800638 @ЩРАК Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) URL https://app.eop.bg/today/343965 Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) https://app.eop.bg/today/343965 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции II.1.2) Основен CPV код 66510000 II.1.3) Обект на поръчката Услуги II.1.4) Кратко описание „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС 56800 Валута BGN II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо) Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 7 Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции II.2) Информация за ОП (1) II.2.1) Наименование Обособена позиция №1: Застраховка „Отговорност на работодателя“ Обособена позиция № 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка 1 Отговорността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за получени увреждания на работници и служители по трудов договор, свързани с настъпила трудова злополука на територията на Р България; 2 Покрити рискове: Отговорността на застрахования в качеството му на работодател, по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на своите работници и служители за настъпила трудова злополука. Да бъде покрита и отговорността на застрахования и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила, при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на регламентирани почивки, прекарана в предприятието, включително и по пътя за отиване и връщане от/на работа; В покритието по застраховката да бъдат включени и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие. В покритието да бъдат включени и съдебни и правни разходи съгл. чл. 429 от КЗ в лимита по полицата по дела, заведени срещу Вас за установяване на отговорността на работодателя, вкл. адвокатски хонорар. 3 Специални изисквания на клиента, които застрахователя приема да бъдат вписани като специална договореност в полицата: 3.1 Всички новоназначени служители през периода на застраховката са автоматично покрити от датата на назначаване. За напусналите служители, застраховката се прекратява в 00.00 часа на деня, следващ напускането. 3.2 За лицата, които са в отпуск по болест в момента на сключване на застраховката, отговорността се носи от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на работа. 3.3 Изравняването на застрахователната премия се извършва в края на застрахователната година (5 дена след приключване на полицата), при условие, че разликата в брутното трудово възнаграждение на напусналите и новопостъпилите работници и служители е по-голяма от 10% от трудово възнаграждение на всички застраховани по договора работници и служители при сключването му. 3.4 База за активиране на претенции: Застрахователната полица се активира при настъпило застрахователното събитие в периода на застраховката, а претенцията да има възможност да се предяви и след изтичане на срока полицата и при получаване на иск(съдебен и извънсъдебен), в давностния период от 3 години; 4 Лимити на обезщетение: Лимит за едно застрахователно събитие 100 000 BGN и в агрегат за срока на застраховката - 200 000 BGN 5 Застрахователно обезщетение: Изпълнителя обезщетява разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. 5.1 Имуществените вреди, подлежащи на обезщетяване, се изразяват в: 5.1.1 пропуснати ползи, които се определят като разлика между получаваните брутни трудови възнаграждения и получаваното обезщетение/пенсия по общественото осигуряване и 5.1.2 претърпени загуби, свързани с разходи за лечение, рехабилитация, транспорт и други подобни, доказани с приложени оригинални медицински и разходни документи и др. 5.2 Неимуществените вреди включват обезщетение за претърпените от увредените лица болки и страдания, вследствие на увреждане на здравето на работник или служител на Застрахования, в резултат на трудовата злополука, довело до временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на работника или служителя. 5.3 От дължимото обезщетение по тази клауза се приспадат получените суми от работника или служителя от други застраховки или обезщетения. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 6500 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (2) II.2.1) Наименование Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” Обособена позиция № 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” 3.1. Предмет на застраховката: 3.1.1. Отговорността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността й; 3.1.2. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. правни разходи /съдебни и адвокатски разноски/ към трети лица и отправени искове за всички суми, които Застрахованият бъде задължен да заплати  въз основа на закона и на основание претенции на трети лица като компенсация за застрахователно събитие, покрито по настоящата застраховка. Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка. 3.1.2.1. Специално изискване: - ако има ограничение на покритието, съгласно изключение по ОУ на Застраховател, при ползване на асансьори – да се отпадне, с изготвяне на добавък; - да отпадне от ОУ на застрахователя, проява на действия свързани с „груба небрежност“ от страна на служител, която може да доведе до застрахователно събитие; 3.1.2.2.телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество; 3.1.2.3. причинени при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност на юридически лица) 3.3. Лимити: 3.3.1. Лимит за едно събитие – 250 000 лева 3.3.2. Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева 3.4.  Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 3.5. Оборот: 3.5.1 За 2022 г. – 27 500 000 лева; 3.5.2 Оборот за 2023 г. 29 000 000 е лева; 3.5.3 Прогнозата за 2024 г. е 30 000 000 лева; 3.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 06.02.2024 г. 3.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 3.8. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на  застрахователния договор. 3.9 .Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 3.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 3.11. Щетимост: за последните 5 години няма щети. 3.12. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 900 /хиляда и  деветстотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 1900 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (3) II.2.1) Наименование Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" Обособена позиция № 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка 1. Проф отговорност съгласно Закона за здравето за лечебното заведение и лицата, упражняващи медицинска професия в МБАЛ  Г-во, и на основание Постановление 208/25.09.2018г., 1.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, упражняващи медицинска дейност,  при предявени претенции за увреждания, резултат от телесно нараняване, преживени болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски. Покрит риск по тази застраховка са всички предявени суми, които застрахованите лица на законово основание са отговорни да платят като компенсация за причинените вреди или финансови загуби на увредените трети лица(пациенти) при упражняване на медицинската професия; всички разходи, които са направени за ограничаване на вредите, дори усилията да са били безуспешни; разходи по защита на застрахованите лица, ако същите са направени със съгласието на Застрахователя в процеса на привличане на дело като трета страна-помагач; правни разноски(съдебни такси и адвокатски хонорар) направени по дело, за което е уведомен Застрахователя. 2.  Застраховани лица: 2.1.  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице; 2.2. Физическите лица, работещи на трудов договор  или друг договор и упражняващи медицинска професия в лечебното заведение – при сключване на застрахователния договор ще се представи актуален списък със личните данни на медицинския персонал и специалностите, които упражнява. 2.3 Физически лица - лекари (чужденци), които извършват прегледи и операции.  Работата им в Болницата е съгласно договор за обмен на кадри между МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ и Болницата OLV Clinic в гр. Аалст Белгия и др. болници, с цел повишаване квалификацията на служителите на лечебното заведение.  Престоя на лекарите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е няколко пъти в годината за 1-2 седмици. Тъй като лекарите са с различни специалности, те са добавени към Трета група в т. 4.3.3. 3.1.  Лимити на отговорност за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице: 3.1.1.  Лимит за едно събитие – 500 000 лева; 3.1.2.  Лимит в агрегат за година– 1 000 000 лева 3.3. Брой застраховани лица, разпределени по групи въз основа на Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия: 4. Специални изисквания на Възложителя, които да бъдат вписани в застрахователната полица: 4.4.1.За всяко застраховано лице застрахователя издава застрахователен сертификат - при поискване на застрахования. За напуснали и новопостъпили се актуализира информацията на всеки 3 месеца преди плащане на всяка поредна вноска, като за новопостъпили медицински персонал се носи отговорност от момента на постъпването на лицето до актуализацията, след което се събира допълнителна премия за него. Съответно, при напускане, отговорността на застрахователя е до 24,00ч. на деня на напускането. Изпълнителя се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователния договор /полица, като запази предложените при сключване на застраховката тарифни ставки, на пропорционална база за остатъка от периода на застраховката. 4.4.2. База за активиране на претенции: Застрахователната полица се активира е настъпило застрахователно събитие в периода на застраховката, а претенцията може да се предяви след предявяване на иск(съдебен и извънсъдебен) и след изтичане на срока на застрахователната полица, в давностния период от 5 години; 4.4.3. Изпълнителя приема да включи в покритието: Задължения, възникнали във връзка с наказателната отговорност на застрахования, свързани само с гражданско-правните последици от дейността(искове за обезщетение) в обхвата на професионалните му дейности, вписана в застрахователната полица. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 41000 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (4) II.2.1) Наименование Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” Обособена позиция № 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 5.1. Застрахователят осигурява застрахователно покритие в обхвата и при условията на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите и се уреждат от Кодекса за застраховането и Наредба № 49 от 16.10.2014г. за задължителното застраховане по чл. 461, т. 1 и 2 от КЗ и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС и Решение на КФН за определяне на Обезпечителен и Гаранционен Фонд; 5.2. Покрити рискове: Съгласно задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за следните покрити рискове и минимални застрахователни суми:: 5.2.1.Неимуществени и имуществени вреди на трети лица, настъпили в следствие на телесно увреждане или смърт; 5.1.2.Вреди причинени на чуждо имущество; 5.2.3.Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице; 5.2.4.Разумно направени разходи във връзка с предявяването на претенция, вкл. И съдебни разноски, присъдени в тежест на Застрахования; 5.2.5. Лихви за забава, когато Застрахования отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице. 5.2.6. Лимити на отговорност: Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании. При събития, настъпили на територията на Република България: за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица; за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. При събития, настъпили на територията на държава членки на Бюрото „Зелена Карта“ минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо. 5.3. Застраховани обекти – 5 броя МПС (според Приложение №1). 5.4. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 5.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на деня посочен в Приложение №1. 5.6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 5.7. Застрахователна премия и начин на плащане: - Застрахователната премия, предложена от застрахователя включва предложената цена, с приложени отстъпки и надбавки по тарифа на застрахователя, такса Фонд незастраховани МПС на Гаранционния фонд, такса за Обезпечителен фонд на Гаранционния фонд и такса стикер и сертификат „Зелена карта“ (ако се начисляват допълнително), с покритие всички страни членуващи в „Бюро зелена карта“ и 2% Данък върху застрахователна премия. - Начин на плащане: еднократно, при сключване на съответната застрахователна полица. 5.8. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 5.9. За всяко МПС да се издаде отделна полица. 5.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 5.11. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 1400 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (5) II.2.1) Наименование Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” Обособена позиция № 5 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка 6.1 Застрахователно покритие: сблъскване с и/или удар от МПС и/или други подвижни или неподвижни физически тела и предмети, животни и хора, в това число и пътно-транспортно произшествие (ПТП)/вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП); природни бедствия, вкл. буря (ураган); пороен дъжд; градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и /или ледено натрупване; случайно падане или удар от/на твърди тела и предмети и/ или преобръщане на МПС, в резултат на изброените природни бедствия; пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация или престой на МПС; падане на летателни апарати или части от тях или товара им, или други тела и предмети върху МПС. незапно отваряне на врата или капак по време на движение; злоумишлени действия на трети лица – удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС, счупване на заключващи устройства. умишлен палеж и/или взривяване на МПС. кражба и/или грабеж на цяло МПС. Повреди и липси на намерено след кражба/ грабеж МПС; Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго оборудване;   6.2. Териториална валидност: Територията на Р. България и чужбина. 6.3 Начини за обезщетяване: 6.3.1 При обезщетяване на частични щети, ако има разсрочени вноски, те да остават дължими към датата на падежа, без да бъдат предсрочно изискуеми. 6.3.2 При частични щети: * Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования. - Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в ОФИЦИАЛЕН сервиз на Застрахователя или по представени оригинални фактури от ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ с ДДС / Доверен сервиз на Застрахователя избран от Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за съответната марка МПС; - Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” предварително; - При обезщетяване на основание представени фактури за извършен ремонт или на база експертна оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 15 работни дни след представяне на всички изискуеми документи. 6.3.3 При тотални щети: - При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване надхвърлят 70% от застрахованата сума (съгласно КЗ) на МПС, изчислени по проформа фактура от доверения сервиз и ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото МПС. В този случай застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на МПС се приспадне стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е по-малък от 70% от застрахователната сума на МПС. 6.4 Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования /Приложение№2/. 6.5 Застрахователна премия: 6.5.1. Застрахователят трябва да калкулира тарифно число върху предложената застрахователна сума и следва да посочи крайни(брутни) застрахователни премии в лева (BGN) с включен 2% ДЗП, по групи МПС /съгласно Приложение №2/, на годишна база, валидни за срока на договора, като Застрахователя се задължава, ако не приеме някоя от застрахователните сумите, изрично да го посочи в офертата си. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 2500 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (6) II.2.1) Наименование Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" Обособена позиция № 6 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" 7.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност: Застрахователна сума/Лимит за 1 място / 1 увредено лице: 10 000 лв. 7.2. Обхват на покритието: 7.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие започва от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото; 7.2.2 .Покрити рискове: - Смърт от злополука – на всяко пострадало лице се изплаща обезщетение – застрахователната сума; - Трайно загубена нетрудоспособност от злополука -на всяко пострадало лице се изплаща обезщетение – % от застрахователната сума, съгласно % трайна нетрудоспособност определен от ТЕЛК/НЕЛК или таблица на застрахователя; - Временно загубена нетрудоспособност от злополука – изплатеното обезщетение е в зависимост от броя дни за възстановяване, както следва: - от 10-20 дни загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 300лв. обезщетение; - от 21-40 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 500лв. обезщетение; Над 41 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 1000лв. обезщетение; 7.3. Териториална валидност: Територията на Р. България. 7.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение: - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер; 7.4.1. При смърт:  договорената застрахователна сума за едно лице / място; 7.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на процента загубена трудоспособност; 7.4.3. При временна загуба на трудоспособност: - Временно загубена нетрудоспособност от злополука – изплатеното обезщетение е в зависимост от броя дни за възстановяване, както следва: - от 10-20 дни загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 300лв. обезщетение; - от 21-40 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 500лв. обезщетение; Над 41 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 1000лв. обезщетение; 7.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП. 7.6. Застраховани обекти – 28 места (според Приложение №3). 7.7. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 7.8. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на деня посочен в Приложение №3. 7.9. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния договор. 7.10. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 7.11. За всяко СПС да се издаде отделна полица. 7.12. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 7.13. Прогнозната стойност на обособената позиция е 600 /шест стотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 600 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (7) II.2.1) Наименование Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ Обособена позиция № 7 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ 8.1. Покрити рискове: Застрахователя ще покрие загубата, разходи свързани със съдебните разноски, разходи за разследване и разходи за възстановяване на репутация, възникнали във връзка с Иск, предявен във периода на застраховката. 8.1.1 Застрахователно събитие: По тази застраховка, Застрахователят ще обезщетява Застрахования за Загубата на Застрахованите, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу тези Застраховани, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на периода на застраховката или периода на разкриване,(ако такъв е приложим), до размера на лимита на отговорност, посочен в  Поръчката), за което и да е действително или твърдяно неправомерно действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор на Дружеството, което неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в случаите, когато и до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования за такава Загуба, по силата на закон или договор. Застрахователят изплаща авансово на всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното решаване на подобен Иск, при предварително съгласуване със Застрахователя. 8.1.2.Застрахователно покритие и застраховани лица: Застрахователя ще покрие загубата,  загуба в резултат от административни глоби и санкции; разходи за съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията, възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на разкриване (удължен период) (ако има такъв) от: - Дружеството; - Акционери/съдружници в Договорителя; - Служители; - Държавни органи; - Ликвидатори на Договорителя; 8.2.1 Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски) 8.2.1.1 Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит на отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част  от лимитът, а не е в допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката. 8.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева. 8.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв. 8.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на отговорност за Загубата. 8.4. Щетимост: Към текущия момент няма заведени искове и претенции. 8.5. Ретроактивен период – 3 година; 8.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 11.03.2024 г. 8.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 8.8. Начин на плащане застрахователната премия – еднократно, при сключване на застрахователния договор. 8.9. Самоучастия – според общите условия на конкретния участник. 8.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 8.11. Финансовите отчети за 2021 и 2022 г. са публично достъпни и може да си  ги набавите от Апис / Търговски Регистър  – МБАЛ Д-р Тота Венкова АД, ЕИК 107507217 @ЩРАК. За 2023 г. все още не е приключен. 8.12. Прогнозна стойност на обособената позиция е 2 900 /две хиляди и деветстотин лева/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 2900 Валута BGN II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор III.1.1) Изисквания за личното състояние Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган /КФН/и валидни към датата на подаване на офертата: лиценз /разрешение за извършване на застрахователна дейност; - лиценз /разрешение за съответния вид застраховка. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на валидни: лиценз /разрешение за извършване на застрахователна дейност; лиценз /разрешение за съответния вид застраховка или еквивалентен документ от правоимащата институция/ организация по месторегистрация на участника, удостоверяващ възможността за упражняване на застрахователна дейност на територията на Република България в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация. Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП. III.1.2) Икономическо и финансово състояние Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП. III.1.3) Технически и професионални способности Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП. Раздел ІV: Административна информация IV.1) Срок за получаване на офертите Дата 19-декември-2023 Час 23:59 IV.2) Срок на валидност на офертите Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 1 IV.3) Условия за отваряне на офертите Дата 20-декември-2023 Час 12:00 Място В системата Раздел VІ: Допълнителна информация VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи) Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка Участник, за когато са възникнали преди или по време на поръчката обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложител Име и фамилия: Д-р Минко Михов Длъжност: Изпълнителен директор True 33 343965 0 5895 /Date(1700486052697)/ 280 8ae6fdbf-c5ad-48f9-a8e3-46b94f223ca4 451061 2 /Date(1700488039417)/ 0 0 0 0 85 192 210 190 4 6 /Date(1700488031620)/ 451081 0 46778 /Date(1700487105263)/ 290 Timestamp 25541028-7a3a-4534-8148-3313b7456810 4570736 46778 /Date(1700487105263)/ 0 0 0 0 85 192 92 247 28882720 28882721 28882722 /Date(1700487104897)/ 4570736 275 451081 29876186 Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти Обява за събиране на оферти Раздел І: Възложител I.1) Наименование и адреси Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Габрово Пощенски адрес: ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Пощенски код: 5300 код NUTS BG322 Габрово Лице за контакт Милена Николова Йорданова Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com Телефон: +359 066800638 @ЩРАК Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции II.1.2) Основен CPV код 66510000 II.1.3) Обект на поръчката Услуги II.1.4) Кратко описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС) Стойност 56800 Валута BGN II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо) Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 1 II.2) Описание II.2.1) Наименование Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" Обособена позиция № 3 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал" 4.1. Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лечебното заведение и лицата, упражняващи медицинска професия в МБАЛ  Д-р Тота Венкова АД, и на основание Постановление 208/25.09.2018г., публикувано в ДВ. Бр.80/29.09.2018г.  Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.  4.1.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, упражняващи медицинска дейност,  при предявени претенции за увреждания, резултат от телесно нараняване, преживени болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски. Покрит риск по тази застраховка са всички предявени суми, които застрахованите лица на законово основание са отговорни да платят като компенсация за причинените вреди или финансови загуби на увредените трети лица(пациенти) при упражняване на медицинската професия; всички разходи, които са направени за ограничаване на вредите, дори усилията да са били безуспешни; разходи по защита на застрахованите лица, ако същите са направени със съгласието на Застрахователя в процеса на привличане на дело като трета страна-помагач; правни разноски(съдебни такси и адвокатски хонорар) направени по дело, за което е уведомен Застрахователя. 4.2.  Застраховани лица: 4.2.1.  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице; 4.2.2. Физическите лица, работещи на трудов договор  или друг договор и упражняващи медицинска професия в лечебното заведение – при сключване на застрахователния договор ще се представи актуален списък със личните данни на медицинския персонал и специалностите, които упражнява. 4.2.3 Физически лица - лекари (чужденци), които извършват прегледи и операции.  Работата им в Болницата е съгласно договор за обмен на кадри между МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ и Болницата OLV Clinic в гр. Аалст Белгия и др. болници, с цел повишаване квалификацията на служителите на лечебното заведение.  Престоя на лекарите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е няколко пъти в годината за 1-2 седмици. Тъй като лекарите са с различни специалности, те са добавени към Трета група в т. 4.3.3. 4.3.1.  Лимити на отговорност за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице: 4.3.1.1.  Лимит за едно събитие – 500 000 лева; 4.3.1.2.  Лимит в агрегат за година– 1 000 000 лева 4.3.2. Лимити на отговорност за медицинския персонал – съгласно Постановление 208/25.09.2018г., публикувано в ДВ. Бр.80/29.09.2018г. , Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.  4.3.3. Брой застраховани лица, разпределени по групи въз основа на Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия: Лимити по застрахователно покритие, съгласно Приложение №1 от Постановление № 208 / 25.09.2018 г. Първа група    Брой персонал І-ва група: 227, в т.ч. 13 лекари и 214 мед. сестри, фелдшери и др.;   Лимит за 1 събитие на едно лице  50 000 лв.         Лимит на 1  едно лице  в агрегат за всички събития 100 000лв. Втора група    Брой персонал ІІ-ра група: 51 лекари                                                                                       Лимит за 1 събитие  на едно лице 100 000 лв.      Лимит на 1  едно лице  в агрегат за всички събития 200 000лв. Трета група    Брой персонал ІІІ-та група – 64 лекари                                                                                     Лимит за 1 събитие на едно лице 150 000 лв.      Лимит на 1  едно лице  в агрегат за всички събития 300 000лв.                           ( вкл. 3 лекари чужденци, които идват периодично да работят в болницата) II.2.5) Критерии за възлагане Критерий за качество ПС - процент самоучастие от една претенция - 30 Цена Тежест 70 II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел ІV: Предишна публикация относно тази поръчка Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под № F451081 от 20-ноември-2023 Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката Обособена позиция № (в приложимите случаи) 3 Наименование Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" Възложена е поръчка/обособена позиция не V.1) Информация относно невъзлагане Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция За тази позиция не е подадена нито една оферта Раздел VІ: Допълнителна информация VI.2) Дата на изпращане 28-декември-2023 False 41 343965 0 5895 /Date(1703765111177)/ 280 abaf98ed-6fd8-4161-87d8-c23526db0e25 466161 65811 /Date(1705569336923)/ 0 0 0 0 89 135 156 57 4 6 /Date(1703765406083)/ 466182 0 5895 /Date(1703765333597)/ 290 Timestamp 290c3056-2b8b-4333-b2db-36b212da071f 4738865 5895 /Date(1703765333597)/ 0 0 0 0 88 91 138 210 29876156 29876157 29876158 /Date(1703765333153)/ 4738865 275 466182 30407836 Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти Обява за събиране на оферти Раздел І: Възложител I.1) Наименование и адреси Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Габрово Пощенски адрес: ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Пощенски код: 5300 код NUTS BG322 Габрово Лице за контакт Ралица Фурева Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com Телефон: +359 066800638 @ЩРАК Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции II.1.2) Основен CPV код 66510000 II.1.3) Обект на поръчката Услуги II.1.4) Кратко описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС) Стойност 12881.88 Валута BGN II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо) Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 6 II.2) Информация за ОП (1) II.2.1) Наименование Обособена позиция №1: Застраховка „Отговорност на работодателя“ Обособена позиция № 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция №1: Застраховка „Отговорност на работодателя“ 2.1 Предмет на застраховката: 2.1.1 Отговорността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за получени увреждания на работници и служители по трудов договор, свързани с настъпила трудова злополука на територията на Р България; 2.1.2 Покрити рискове: Отговорността на застрахования в качеството му на работодател, по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на своите работници и служители за настъпила трудова злополука. Да бъде покрита и отговорността на застрахования и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила, при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на регламентирани почивки, прекарана в предприятието, включително и по пътя за отиване и връщане от/на работа; В покритието по застраховката да бъдат включени и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие. В покритието да бъдат включени и съдебни и правни разходи съгл. чл. 429 от КЗ в лимита по полицата по дела, заведени срещу Вас за установяване на отговорността на работодателя, вкл. адвокатски хонорар. 2.2 Обща информация: 2.2.1 КИД: 86.10; Предмет на дейност: Многопрофилна болница за активно лечение 2.2.2 Общ брой персонал: 549 лица 2.2.3 Годишен ФРЗ – 12 142 120,56 лв. 2.3 Специални изисквания на клиента, които застрахователя приема да бъдат вписани като специална договореност в полицата: 2.3.1 Всички новоназначени служители през периода на застраховката са автоматично покрити от датата на назначаване. За напусналите служители, застраховката се прекратява в 00.00 часа на деня, следващ напускането. 2.3.2 За лицата, които са в отпуск по болест в момента на сключване на застраховката, отговорността се носи от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на работа. 2.3.3 Изравняването на застрахователната премия се извършва в края на застрахователната година (5 дена след приключване на полицата), при условие, че разликата в брутното трудово възнаграждение на напусналите и новопостъпилите работници и служители е по-голяма от 10% от трудово възнаграждение на всички застраховани по договора работници и служители при сключването му. 2.3.4 База за активиране на претенции: Застрахователната полица се активира при настъпило застрахователното събитие в периода на застраховката, а претенцията да има възможност да се предяви и след изтичане на срока полицата и при получаване на иск(съдебен и извънсъдебен), в давностния период от 3 години; 2.4 Лимити на обезщетение: Лимит за едно застрахователно събитие 100 000 BGN и в агрегат за срока на застраховката - 200 000 BGN 2.5 Застрахователно обезщетение: Изпълнителя обезщетява разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. 2.5.1 Имуществените вреди, подлежащи на обезщетяване, се изразяват в: 2.5.1.1 пропуснати ползи, които се определят като разлика между получаваните брутни трудови възнаграждения и получаваното обезщетение/пенсия по общественото осигуряване и 2.5.1.2 претърпени загуби, свързани с разходи за лечение, рехабилитация, транспорт и други подобни, доказани с приложени оригинални медицински и разходни документи и др. 2.5.2 Неимуществените вреди включват обезщетение за претърпените от увредените лица болки и страдания, вследствие на увреждане на здравето на работник или служител на Застрахования, в резултат на трудовата злополука, довело до временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на работника или служителя. 2.5.3 От дължимото обезщетение по тази клауза се приспадат получените суми от работника или служителя от други застраховки или обезщетения. 2.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 01.02.2024 г. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (2) II.2.1) Наименование Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” Обособена позиция № 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” 3.1. Предмет на застраховката: 3.1.1. Отговорността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността й; 3.1.2. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. правни разходи /съдебни и адвокатски разноски/ към трети лица и отправени искове за всички суми, които Застрахованият бъде задължен да заплати  въз основа на закона и на основание претенции на трети лица като компенсация за застрахователно събитие, покрито по настоящата застраховка. Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка. 3.1.2.1. Специално изискване: - ако има ограничение на покритието, съгласно изключение по ОУ на Застраховател, при ползване на асансьори – да се отпадне, с изготвяне на добавък; - да отпадне от ОУ на застрахователя, проява на действия свързани с „груба небрежност“ от страна на служител, която може да доведе до застрахователно събитие; 3.1.2.2.телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество; 3.1.2.3. причинени при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност на юридически лица) 3.3. Лимити: 3.3.1. Лимит за едно събитие – 250 000 лева 3.3.2. Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева 3.4.  Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 3.5. Оборот: 3.5.1 За 2022 г. – 27 500 000 лева; 3.5.2 Оборот за 2023 г. 29 000 000 е лева; 3.5.3 Прогнозата за 2024 г. е 30 000 000 лева; 3.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 06.02.2024 г. 3.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 3.8. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на  застрахователния договор. 3.9 .Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 3.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 3.11. Щетимост: за последните 5 години няма щети. 3.12. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 900 /хиляда и  деветстотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (3) II.2.1) Наименование Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” Обособена позиция № 4 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 5.1. Застрахователят осигурява застрахователно покритие в обхвата и при условията на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите и се уреждат от Кодекса за застраховането и Наредба № 49 от 16.10.2014г. за задължителното застраховане по чл. 461, т. 1 и 2 от КЗ и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС и Решение на КФН за определяне на Обезпечителен и Гаранционен Фонд; 5.2. Покрити рискове: Съгласно задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за следните покрити рискове и минимални застрахователни суми:: 5.2.1.Неимуществени и имуществени вреди на трети лица, настъпили в следствие на телесно увреждане или смърт; 5.1.2.Вреди причинени на чуждо имущество; 5.2.3.Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането на третото лице; 5.2.4.Разумно направени разходи във връзка с предявяването на претенция, вкл. И съдебни разноски, присъдени в тежест на Застрахования; 5.2.5. Лихви за забава, когато Застрахования отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице. 5.2.6. Лимити на отговорност: Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании. При събития, настъпили на територията на Република България: за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица; за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. При събития, настъпили на територията на държава членки на Бюрото „Зелена Карта“ минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо. 5.3. Застраховани обекти – 5 броя МПС (според Приложение №1). 5.4. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 5.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на деня посочен в Приложение №1. 5.6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 5.7. Застрахователна премия и начин на плащане: - Застрахователната премия, предложена от застрахователя включва предложената цена, с приложени отстъпки и надбавки по тарифа на застрахователя, такса Фонд незастраховани МПС на Гаранционния фонд, такса за Обезпечителен фонд на Гаранционния фонд и такса стикер и сертификат „Зелена карта“ (ако се начисляват допълнително), с покритие всички страни членуващи в „Бюро зелена карта“ и 2% Данък върху застрахователна премия. - Начин на плащане: еднократно, при сключване на съответната застрахователна полица. 5.8. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 5.9. За всяко МПС да се издаде отделна полица. 5.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 5.11. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (4) II.2.1) Наименование Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” Обособена позиция № 5 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” 6.1 Застрахователно покритие: сблъскване с и/или удар от МПС и/или други подвижни или неподвижни физически тела и предмети, животни и хора, в това число и пътно-транспортно произшествие (ПТП)/вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП); природни бедствия, вкл. буря (ураган); пороен дъжд; градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и /или ледено натрупване; случайно падане или удар от/на твърди тела и предмети и/ или преобръщане на МПС, в резултат на изброените природни бедствия; пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация или престой на МПС; падане на летателни апарати или части от тях или товара им, или други тела и предмети върху МПС. внезапно отваряне на врата или капак по време на движение; злоумишлени действия на трети лица – удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС, счупване на заключващи устройства. умишлен палеж и/или взривяване на МПС. кражба и/или грабеж на цяло МПС. Повреди и липси на намерено след кражба/ грабеж МПС; Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго оборудване;   6.2. Териториална валидност: Територията на Р. България и чужбина. 6.3 Начини за обезщетяване: 6.3.1 При обезщетяване на частични щети, ако има разсрочени вноски, те да остават дължими към датата на падежа, без да бъдат предсрочно изискуеми. 6.3.2 При частични щети: * Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования. - Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в ОФИЦИАЛЕН сервиз на Застрахователя или по представени оригинални фактури от ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ с ДДС / Доверен сервиз на Застрахователя избран от Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за съответната марка МПС; - Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” предварително; - При обезщетяване на основание представени фактури за извършен ремонт или на база експертна оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 15 работни дни след представяне на всички изискуеми документи. 6.3.3 При тотални щети: - При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване надхвърлят 70% от застрахованата сума (съгласно КЗ) на МПС, изчислени по проформа фактура от доверения сервиз и ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото МПС. В този случай застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на МПС се приспадне стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е по-малък от 70% от застрахователната сума на МПС. 6.4 Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования /Приложение№2/. 6.5 Застрахователна премия: 6.5.1. Застрахователят трябва да калкулира тарифно число върху предложената застрахователна сума и следва да посочи крайни(брутни) застрахователни премии в лева (BGN) с включен 2% ДЗП, по групи МПС /съгласно Приложение №2/, на годишна база, валидни за срока на договора, като Застрахователя се задължава, ако не приеме някоя от застрахователните сумите, изрично да го посочи в офертата си.    6.5.2. В случай, че при подновяване на каско полиците, Застрахователя начислява допълнителна такса за оглед, същата трябва или да е начислена към бруто премията в офертата по каско или да отпадне. Застрахователят е задължен да го обяви в ценовото предложение. 6.6 Допълнителни специални условия: II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (5) II.2.1) Наименование Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" Обособена позиция № 6 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" 7.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност: Застрахователна сума/Лимит за 1 място / 1 увредено лице: 10 000 лв. 7.2. Обхват на покритието: 7.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие започва от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото; 7.2.2 .Покрити рискове: - Смърт от злополука – на всяко пострадало лице се изплаща обезщетение – застрахователната сума; - Трайно загубена нетрудоспособност от злополука -на всяко пострадало лице се изплаща обезщетение – % от застрахователната сума, съгласно % трайна нетрудоспособност определен от ТЕЛК/НЕЛК или таблица на застрахователя; - Временно загубена нетрудоспособност от злополука – изплатеното обезщетение е в зависимост от броя дни за възстановяване, както следва: - от 10-20 дни загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 300лв. обезщетение; - от 21-40 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 500лв. обезщетение; Над 41 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 1000лв. обезщетение; 7.3. Териториална валидност: Територията на Р. България. 7.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение: - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер; 7.4.1. При смърт:  договорената застрахователна сума за едно лице / място; 7.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на процента загубена трудоспособност; 7.4.3. При временна загуба на трудоспособност: - Временно загубена нетрудоспособност от злополука – изплатеното обезщетение е в зависимост от броя дни за възстановяване, както следва: - от 10-20 дни загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 300лв. обезщетение; - от 21-40 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 500лв. обезщетение; Над 41 дни се загубена неработоспособност на всяко пострадало лице се изплаща – 1000лв. обезщетение; 7.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП. 7.6. Застраховани обекти – 28 места (според Приложение №3). 7.7. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 7.8. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на деня посочен в Приложение №3. 7.9. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния договор. 7.10. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 7.11. За всяко СПС да се издаде отделна полица. 7.12. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 7.13. Прогнозната стойност на обособената позиция е 600 /шест стотин/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2) Информация за ОП (6) II.2.1) Наименование Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ Обособена позиция № 7 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 66000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG322 Габрово Основно място на изпълнение МБАЛ-Габрово II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ 8.1. Покрити рискове: Застрахователя ще покрие загубата, разходи свързани със съдебните разноски, разходи за разследване и разходи за възстановяване на репутация, възникнали във връзка с Иск, предявен във периода на застраховката. 8.1.1 Застрахователно събитие: По тази застраховка, Застрахователят ще обезщетява Застрахования за Загубата на Застрахованите, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу тези Застраховани, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на периода на застраховката или периода на разкриване,(ако такъв е приложим), до размера на лимита на отговорност, посочен в  Поръчката), за което и да е действително или твърдяно неправомерно действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор на Дружеството, което неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в случаите, когато и до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования за такава Загуба, по силата на закон или договор. Застрахователят изплаща авансово на всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното решаване на подобен Иск, при предварително съгласуване със Застрахователя. 8.1.2.Застрахователно покритие и застраховани лица: Застрахователя ще покрие загубата,  загуба в резултат от административни глоби и санкции; разходи за съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията, възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на разкриване (удължен период) (ако има такъв) от: - Дружеството; - Акционери/съдружници в Договорителя; - Служители; - Държавни органи; - Ликвидатори на Договорителя; 8.2.1 Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски) 8.2.1.1 Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит на отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част  от лимитът, а не е в допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката. 8.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева. 8.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв. 8.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на отговорност за Загубата. 8.4. Щетимост: Към текущия момент няма заведени искове и претенции. 8.5. Ретроактивен период – 3 година; 8.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 11.03.2024 г. 8.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 8.8. Начин на плащане застрахователната премия – еднократно, при сключване на застрахователния договор. 8.9. Самоучастия – според общите условия на конкретния участник. 8.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 8.11. Финансовите отчети за 2021 и 2022 г. са публично достъпни и може да си  ги набавите от Апис / Търговски Регистър  – МБАЛ Д-р Тота Венкова АД, ЕИК 107507217 @ЩРАК. За 2023 г. все още не е приключен. 8.12. Прогнозна стойност на обособената позиция е 2 900 /две хиляди и деветстотин лева/ лева без ДДС. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.7) Информация относно опциите Опции не II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (1) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129207 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 1 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: Застраховка „Отговорност на работодателя“ Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 15-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 2 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 5464 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 5464.00 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Национален регистрационен номер 040451865 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес бул. Тодор Александров №.18 Пощенски код 1000 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (2) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129195 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 2 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 17-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 1 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 1897.2 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 1897.20 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Пощенски код 1301 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (3) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129199 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 4 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност н Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 17-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 2 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 890.9 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 890.90 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Пощенски код 1301 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (4) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129201 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 5 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 17-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 2 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 1615.68 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 1615.68 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Пощенски код 1301 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (5) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129202 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 6 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 17-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 2 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 114.24 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 114.24 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Пощенски код 1301 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (6) Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 129205 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 7 Наименование Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 7: Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директор Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 17-януари-2024 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 1 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 0 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 2899.86 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 2899.86 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. София Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Пощенски код 1301 код NUTS BG411 София (столица) Изпълнителят е МСП не Раздел VІ: Допълнителна информация VI.2) Дата на изпращане 23-януари-2024 False 41 343965 0 65811 /Date(1706000100447)/ 280 72f00cbb-5328-4a15-9d6d-74ac4d39ba5f 475099 2 /Date(1706001662273)/ 0 0 0 0 89 235 68 149 4 6 /Date(1706001644303)/ 475126 0 65811 /Date(1706000942880)/ 290 Timestamp d3d023dc-d319-4f29-929e-1a700a08dd35 4819414 65811 /Date(1706000942880)/ 0 0 0 0 89 235 16 251 30407444 30407445 30407446 /Date(1706000942467)/ 4819414 275 475126 42002884 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129195 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1897.20 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1897.2 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Минко Цвятков Михов VIII.2) Длъжност: Изпълнителен директор False 30 343965 0 65811 /Date(1740731750020)/ 280 3d68db22-8ff7-4c06-9c3f-1f6c7be5d689 655470 2 /Date(1740736931000)/ 0 0 0 0 122 19 243 79 4 6 /Date(1740732305497)/ 655486 0 65811 /Date(1740732185060)/ 290 Timestamp 8191d70b-9ef4-4c38-becb-46ec3832d316 6687219 65811 /Date(1740732185060)/ 0 0 0 0 122 17 77 22 42002796 42002797 42002798 /Date(1740732184497)/ 6687219 275 655486 42004154 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129199 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 890.90 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 81.03 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължи на това, че е отпаднала необходимост от застраховане на 1бр. МПС. IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 721.9 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Минко Цвятков Михов VIII.2) Длъжност: Изпълнителен директор False 30 343965 0 65811 /Date(1740733536030)/ 280 8f35b7dd-001c-452d-b529-e24c50e22e44 655512 2 /Date(1740737171617)/ 0 0 0 0 122 20 27 18 4 6 /Date(1740733927467)/ 655528 0 65811 /Date(1740733821800)/ 290 Timestamp ab70c0c0-f336-42ca-83db-d70574711242 6687394 65811 /Date(1740733821800)/ 0 0 0 0 122 18 39 54 42004063 42004064 42004065 /Date(1740733821367)/ 6687394 275 655528 42005891 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129201 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1615.68 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1615.68 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Минко Цвятков Михов VIII.2) Длъжност: Изпълнителен директор False 30 343965 0 65811 /Date(1740735842030)/ 280 1b1ee500-00ad-4611-8fe4-74c9155b6fdb 655557 2 /Date(1740737291637)/ 0 0 0 0 122 20 39 25 4 6 /Date(1740736091167)/ 655573 0 65811 /Date(1740736060613)/ 290 Timestamp 7532115a-d2ac-4a42-ae18-177bef8c096f 6687645 65811 /Date(1740736060613)/ 0 0 0 0 122 19 126 112 42005834 42005835 42005836 /Date(1740736060313)/ 6687645 275 655573 42006392 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129202 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 114.24 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 75 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължи на това, че е отпаднала необходимост от застраховане на 1бр. МПС. IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 85.68 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 30 343965 0 65811 /Date(1740736132713)/ 280 4b21b7d7-0d38-4e55-b377-f930701e75c3 655564 65811 /Date(1740737361250)/ 0 0 0 0 122 20 42 214 4 6 /Date(1740736686540)/ 655580 0 65811 /Date(1740736567393)/ 290 Timestamp 9c845960-5112-4851-86d1-72a9ad91c891 6687720 65811 /Date(1740736567393)/ 0 0 0 0 122 19 192 139 42006343 42006344 42006345 /Date(1740736567063)/ 6687720 275 655580 42006819 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129195 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1897.20 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1897.2 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 655486 30 343965 0 65811 /Date(1740736865297)/ 280 9eafba77-1801-4d0e-aa11-6ae59e5b6cf5 655574 2 /Date(1740736931000)/ 0 0 0 0 122 19 243 78 4 6 /Date(1740736926127)/ 655590 0 65811 /Date(1740736914267)/ 290 Timestamp 1885afdc-3bbb-453c-8cae-82c04e538849 6687799 65811 /Date(1740736914267)/ 0 0 0 0 122 19 240 239 42006745 42006746 42006747 /Date(1740736913920)/ 6687799 275 655590 42007568 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129199 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 890.90 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 81.03 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължи на това, че е отпаднала необходимост от застраховане на 1бр. МПС. IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 721.9 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 655528 30 343965 0 65811 /Date(1740737062723)/ 280 f9e6ac55-fe30-44eb-964f-9500aabd3192 655577 65811 /Date(1770892191563)/ 0 0 0 0 150 134 183 167 4 6 /Date(1740737167197)/ 655593 0 65811 /Date(1740737094240)/ 290 Timestamp 83f7c923-78e8-42ce-8956-db844a1cf05e 6687909 65811 /Date(1740737094240)/ 0 0 0 0 122 20 12 227 42007444 42007445 42007446 /Date(1740737093827)/ 6687909 275 655593 42007601 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129201 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС” IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1615.68 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1615.68 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 655573 30 343965 0 65811 /Date(1740737198023)/ 280 de4a7b80-1c95-49a2-8bb2-f0a170168334 655582 2 /Date(1740737291637)/ 0 0 0 0 122 20 39 24 4 6 /Date(1740737286983)/ 655598 0 65811 /Date(1740737227463)/ 290 Timestamp 952bf67e-d85e-4c7f-81bd-2adbeac32fae 6687932 65811 /Date(1740737227463)/ 0 0 0 0 122 20 36 117 42007583 42007584 42007585 /Date(1740737226863)/ 6687932 275 655598 42007844 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129205 от 17-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Национален регистрационен номер 121265177 @ЩРАК Пощенски адрес ВЪЗРАЖДАНЕ ул. СВЕТА СОФИЯ №.7 ет.5 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1301 Държава България Електронна поща gabrovo@ozk.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 7: Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 2899.86 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 02-февруари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 2899.86 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 02.02.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 30 343965 0 65811 /Date(1740737420300)/ 280 6fe62c77-4746-4785-8b25-e9d3216665b8 655584 2 /Date(1740737772210)/ 0 0 0 0 122 20 94 84 4 6 /Date(1740737766617)/ 655600 0 65811 /Date(1740737665007)/ 290 Timestamp 482d58ba-ca86-4f73-936b-3e381d72f907 6687945 65811 /Date(1740737665007)/ 0 0 0 0 122 20 78 9 42007783 42007784 42007785 /Date(1740737664680)/ 6687945 275 655600 42010792 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 748 от дата 28-февруари-2025 Коментар на възложителя 00748-2023-0046 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не Обжалвания по процедурата (да / не): Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД Национален регистрационен номер 107507217 @ЩРАК Пощенски адрес ул. Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯТ №.1 Град гр. Габрово код NUTS BG322 Габрово Пощенски код 5300 Държава България Лице за контакт Милена Николова Йорданова Телефон +359 066800638 @ЩРАК Електронна поща targovembalgabrovo@gmail.com Основен адрес (URL) http://www.mbalgabrovo.com/ Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/2378 I.2) Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публичноправна организация I.3) Основна дейност Дейност на възлагащия орган(BT-10-Procedure-Buyer) Здравеопазване РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Услуги IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00748-2023-0046 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Обособена позиция 1 – Застраховка Отговорност на работодателя на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 129207 от 15-януари-2024 IІІ.2) Договорът е сключен след обява за събиране на оферти/покана до определени лица IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Национален регистрационен номер 040451865 @ЩРАК Пощенски адрес бул. Тодор Александров №.18 Град гр. София код NUTS BG411 София (столица) Пощенски код 1000 Държава България Електронна поща dimitar.dimitrov@uniqa.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: Застраховка „Отговорност на работодателя“ IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 5464.00 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 31-януари-2025 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 16 Причини за забавата (когато е приложимо): Договорът е изпълнен със забава от 16 дена, тъй като съгласно клауза от договора срокът му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 5464 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Договорът е приключил на 31.01.2025г. и в него е заложено отложено плащане от 30 дни. Настоящата информация се подава в края на м. Февруари, защото последното плащане е направено м. Февруари. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 28-февруари-2025 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Д-р Георги Георгиев Стайков VIII.2) Длъжност: За Изпълнителен директор със Заповед № РД-06-240/ 27.02.2025г False 30 343965 0 65811 /Date(1740740179973)/ 280 758c58e0-b667-47ea-9552-024f423575f7 655606 2 /Date(1740740773420)/ 0 0 0 0 122 21 131 118 4 6 /Date(1740740768153)/ 655622 0 65811 /Date(1740740662617)/ 290 Timestamp 58b7bb87-490a-41cf-b0a0-7b46fc125a07 6688395 65811 /Date(1740740662617)/ 0 0 0 0 122 21 122 180 42010533 42010534 42010535 /Date(1740740662303)/ 6688395 275 655622
notice_types
notice_subjects
contract_value_display 0.00 BGN / 0.00 EUR
contract_current_value_display 0.00 BGN / 0.00 EUR
contract_ids 7324210453198033921
contract_text : [ 0.0000]
contract_suppliers ()
contract_eiks
participant_names ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД (040451865 @ЩРАК) PEP link
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP
participant_member_names
annex_text
tender_id 343965
lot_key 3
lot_number 3
publication_ts 0
deadline_ts 0
updated_at 0
contract_count 0
annex_count 0
unconverted_contract_count 0
contract_value_cents 0
contract_current_value_cents 0
contract_value_eur_cents 0
contract_current_value_eur_cents 0
participant_count 13
participant_member_count 0
« Back to Results

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD