Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
Record Details (ID: 793014675029590891)
| lot_name | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 2: Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 4 |
|---|---|
| tender_name | |
| org_name | |
| buyer_eik | |
| special_number | |
| procedure_type | |
| main_cpv | |
| main_cpv_description | |
| type_of_contract | |
| tender_description | |
| tender_preview_json | |
| tender_publication_text | 18112070 Деловодна информация Обявление за публикуване Партида на възложителя 3038 Обявление за поръчка - ЗОП ЗОП Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Бургас Пощенски адрес: ул. "Христо Ботев" №46 Пощенски код: 8000 код NUTS BG341 Бургас Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Електронна поща: ussd_burgas@mvr.bg Телефон: +359 56856435/+359 56856120 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) https://www.mvr.bg/burgas Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.3) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) URL https://app.eop.bg/today/199717 Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) https://app.eop.bg/today/199717 I.4) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5) Основна дейност Обществен ред и безопасност Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС II.1.2) Основен CPV код 45000000 II.1.3) Вид на поръчка Строителство II.1.4) Кратко описание Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население. При изпълнение на поръчката се предвижда разделяне на обособени позиции както следва: По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ и Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“. II.1.5) Прогнозна обща стойност Стойност, без да се включва ДДС 30580.73 Валута BGN II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 2 Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции II.2) Информация за ОП (1) II.2.1) Наименование Позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ Обособена позиция № 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 45000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG341 Бургас Основно място на изпълнение кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1, Полицейски участък към 01 РУ при ОДМВР Бургас II.2.4) Описание на обществената поръчка По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„: Помещенията са разположени в полицейски участък към 01 РУ при ОДМВР Бургас, находящ се в кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1. Предвижда се извършване на строително монтажни работи в съответствие с количествената сметка на помещения с обща площ 72,38 кв. м. Категория на строежа съгласно ЗУТ - пета категория. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 11595.02 Валута BGN II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в дни 60 Тази поръчка подлежи на подновяване не II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти не II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2.14) Допълнителна информация Обществената поръчка е финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по проект BGHOMEAFFAIRS-3.002 „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ II.2) Информация за ОП (2) II.2.1) Наименование Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“ Обособена позиция № 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 45000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG341 Бургас Основно място на изпълнение Кметство кв. Рудник, ет. 1, приемна към 05 РУ при ОДМВР Бургас II.2.4) Описание на обществената поръчка Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“: Помещенията са разположени на ет. 1 в Кметство кв. Рудник, предназначени за използване от полицейски служители от 05 РУ при ОД МВР Бургас“. Предвижда се извършване на строително монтажни работи в съответствие с количествената сметка на помещенията с обща площ 43,03 кв. м. Категория на строежа съгласно ЗУТ - пета категория. II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Цена II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС 18985.71 Валута BGN II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в дни 60 Тази поръчка подлежи на подновяване не II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти не II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не II.2.14) Допълнителна информация Обществената поръчка е финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по проект BGHOMEAFFAIRS-3.002 „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1) Условия за участие III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Списък и кратко описание на условията Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за строителни дейности за строежи пета категория или по-висока, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от Закона за устройство на територията и чл.11 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Доказателства На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП, а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП, а именно Възложителя може да изиска по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Документите се представят и за подизпълнителите. На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС. *Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. III.1.2) Икономическо и финансово състояние Списък и кратко описание на критериите за подбор Участникът трябва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за професионална отговорност за съответната дейност (съгласно чл.171 от ЗУТ) на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от Закона за устройство на територията), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството. Размера на застраховката за строителство е определена е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Минималната застрахователна сума за строител съгласно чл.5, ал.2, т. 5 за строежи пета категория е 70 000 лв., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ. В случай че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Документи за доказване На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП, а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Доказателства Валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството. Възложителят дава възможност за лица от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са установени на територията на Република България да предоставят еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В този случай, ако предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи) Участникът трябва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за професионална отговорност за съответната дейност (съгласно чл.171 от ЗУТ) на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от Закона за устройство на територията), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството. Размера на застраховката за строителство е определена е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Минималната застрахователна сума за строител съгласно чл.5, ал.2, т. 5 за строежи пета категория е 70 000 лв., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ. В случай че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. III.1.3) Технически и професионални възможности Списък и кратко описание на критериите за подбор Участникът следва да е изпълнил дейност/дейности строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има подписан констативен акт за установяване на действително извършените строително-монтажни работи. Под сходни с предмета следва да се разбират дейности по изпълнение на строително- монтажни и ремонтни работи на сгради (основен ремонт и/или преустройство, или изграждане на нови сгради). На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, б. „В“ в ЕЕДОП.Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности. Изискването се доказва с предоставяне на списък на строителството, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, б. „В“ в ЕЕДОП, посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: Трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Общ професионален опит/специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които следва да притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. Технически правоспособни лица са лицата, които извършват техническо ръководство на строежа, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или лица със средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация и такива, които да отговарят за контрола на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд, както следва: 1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава опит като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Техническият ръководител ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1–5 от ЗУТ; 2. Експерт по контрол на качеството/отговорник по качеството – да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ и да притежава валидно удостоверение/сертификат за експерт по контрол на качеството или еквивалент, както и опит: участие в контрол на качеството/отговорник по качеството, в строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 3. Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за преминат курс на обучение по безопасност и здраве за длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно ЗБУТ и съобразно изискванията на Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. на министъра на труда и социалната политика и да притежава опит: участие в минимум една изпълнена дейност на позиция Длъжностно лице по безопасност и здраве; Изискването се доказва с предоставяне на списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съдържащ информация съгласно документацията на обществената поръчка. На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, б. „Г“ в ЕЕДОП Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи) Участникът следва да e изпълнил минимум 1 (една) дейност строителство с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, които следва да притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. Технически правоспособни лица са лицата, които извършват техническо ръководство на строежа, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или лица със средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация, и такива, които да отговарят за контрола на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд, както следва: 1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава опит като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Техническият ръководител ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1–5 от ЗУТ; 2. Експерт по контрол на качеството/отговорник по качеството – да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ и да притежава валидно удостоверение/сертификат за експерт по контрол на качеството или еквивалент, както и опит: участие в контрол на качеството/отговорник по качеството, в строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; 3. Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за преминат курс на обучение по безопасност и здраве за длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно ЗБУТ и съобразно изискванията на Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. на министъра на труда и социалната политика и да притежава опит: участие в минимум една изпълнена дейност на позиция Длъжностно лице по безопасност и здраве; и да притежава опит: участие в минимум една изпълнена дейност на позиция Длъжностно лице по безопасност и здраве. Раздел ІV: Процедура IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура Публично състезание IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) не IV.2) Административна информация IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата 07-ноември-2022 Час 23:59 IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие Български IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 5 IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата 09-ноември-2022 Час 14:00 Място В системата Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи) Това представлява периодично повтаряща се поръчка не VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи) Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер 5 %(пет на сто) от стойността му в лева без ДДС. Преди представяне на гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция или застрахователна полица, Възложителят има право на предварително одобрение. Участник-обединение, което не е юридическо лице, представя копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство 4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За подизпълнителите трябва да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и предоставяне на ЕЕДОП,съгл. чл.67, ал. 1 от ЗОП. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа необходимата информация. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП. Участникът да декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията по чл. 47, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от следните основания за: 1. Задължително отстраняване на основание чл. 54 от ЗОП и/или незадължително отстраняване на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5, б. „а“ от ЗОП и/или други основания за отстраняване съгласно чл. 107 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване: - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура; - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/; - обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 2. Възложителят ще отстрани от участие и в следните случаи: а) участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация на възложителя и всички условия на възложителя; б) участникът е предложил крайна цена, която надхвърля прогнозната стойност на поръчката. в) участник, който е посочил елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея извън ценовото предложение; г) участникът е допуснал грешка/грешки при пресмятането и/или закръгляването на единичните и общата предлагана цена в ценовото предложение на предложена цена и това е довело до неправомерното му предимство пред друг и/или други участници в поръчката. В случай, че при изписването цифром и словом е налице разлика на крайната предложена цена от участник за изпълнение на поръчката с включен ДДС ще бъде взета предвид цената, изписана словом. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 17-октомври-2022 False 35 199717 0 32130 /Date(1656489311790)/ 280 725c1e6f-10d8-4286-91e6-2596218028b9 247749 2 /Date(1666011596043)/ 0 0 0 0 56 195 251 239 4 6 /Date(1666011591603)/ 247754 0 74139 /Date(1666011542850)/ 290 Timestamp e3b4fdb4-b70e-4bce-b26a-c4a1b3f20205 2819579 74139 /Date(1666011542850)/ 0 0 0 0 56 195 240 48 18111958 18111959 18111960 /Date(1666011541850)/ 2819579 275 247754 18112074 Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Решение за публикуване Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка Строителство на сгради и съоръжения ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 3038 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес ул. "Христо Ботев" №46 Град гр. Бургас код NUTS BG341 Бургас Пощенски код 8000 Държава България Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Телефон +359 56856435/+359 56856120 Електронна поща ussd_burgas@mvr.bg Основен адрес (URL) https://www.mvr.bg/burgas Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.2) Вид на възложителя Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.3) Основна дейност Обществен ред и сигурност РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ Откривам процедура Поръчката е в областите отбрана и сигурност Не Поръчка за социални и други специфични услуги Не Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка II.1) Вид на процедурата Публично състезание РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Правно основание Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА IV.1) Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС IV.3) Обект на поръчката Строителство IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по проект BGHOMEAFFAIRS-3.002 „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa Не IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Не IV.7) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да IV.8) Прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС: 30580.73 Валута: BGN IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури Не РАЗДЕЛ V: МОТИВИ V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) На основание чл. 17, ал. 1 от ЗОП възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона. Задължение на всеки възложител е спазване на чл. 21, ал. 15 от ЗОП за неразделяне на поръчки на части с цел прилагане на ред за възлагане на по-ниски стойности. В изпълнение на указания на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, а именно съблюдаване на стойността на всички сходни и идентични дейности по Дейност 4 „Подобряване на условията в район с преобладаващо ромско население“ на тема „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., т. е. извършване на СМР на приемни за граждани в райони с преобладаващо ромско население към 10 дирекции на МВР, е определен ред за възлагане на обществената поръчка чрез провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1 т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ обявление документация/описателен документ РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Национален идентификационен № (ЕИК) 000698612 @ЩРАК Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Град София Пощенски код 1000 Държава Република България Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Адрес за електронна поща delovodstvo@cpc.bg Интернет адрес http://www.cpc.bg VII.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Калоян Калоянов VIII.2) Длъжност: Директор ОДМВР Бургас True 32 199717 0 32130 /Date(1656505545470)/ 280 310b628e-20ba-46da-8c7b-215fad245cd3 247990 2 /Date(1666011617293)/ 0 0 0 0 56 195 253 24 4 6 /Date(1666011591603)/ 247995 0 74139 /Date(1666011542850)/ 290 Timestamp c7ec0ecc-cae4-4dd4-a970-b7e1aacccd67 2819580 74139 /Date(1666011542850)/ 0 0 0 0 56 195 240 55 18111961 18111962 18111963 /Date(1666011542277)/ 2819580 275 247995 22241467 Деловодна информация Обявление за публикуване Партида на възложителя 3038 Обявление за възложена поръчка - ЗОП ЗОП Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Бургас Пощенски адрес: ул. "Христо Ботев" №46 Пощенски код: 8000 код NUTS BG341 Бургас Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Електронна поща: ussd_burgas@mvr.bg Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) https://mvr.bg/burgas/ Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.4) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5) Основна дейност Обществен ред и безопасност Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС II.1.2) Основен CPV код 45000000 II.1.3) Вид на поръчка Строителство II.1.4) Кратко описание Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население. При изпълнение на поръчката се предвижда разделяне на обособени позиции както следва: По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ и Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“. II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 1 II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 9979.35 Валута BGN II.2) Описание II.2.1) Наименование Позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ Обособена позиция № 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 45000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG341 Бургас II.2.4) Описание на обществената поръчка По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„: Помещенията са разположени в полицейски участък към 01 РУ при ОДМВР Бургас, находящ се в кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1. Предвижда се извършване на строително монтажни работи в съответствие с количествената сметка на помещения с обща площ 72,38 кв. м. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел ІV: Процедура IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура Публично състезание IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) не Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 84535 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 1 Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 1: Позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и вън Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 20-март-2023 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 3 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 3 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 11595.02 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 9979.35 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ИВ БИЛД БГ ЕООД Национален регистрационен номер 205907950 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. Самоков Пощенски адрес Елица 1 бл.1 вх.А ет.1 ап.1 Пощенски код 2000 код NUTS BG341 Бургас Изпълнителят е МСП да Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 24-март-2023 False 36 199717 0 32130 /Date(1679576686250)/ 280 ddb14dbb-2166-4182-9a84-138d18fb286c 350360 2 /Date(1679666166257)/ 0 0 0 0 67 169 255 64 4 6 /Date(1679666158387)/ 350365 0 74139 /Date(1679665205537)/ 290 Timestamp e32ab98d-2e0a-414b-ac5e-88b333a3efe2 3492536 74139 /Date(1679665205537)/ 0 0 0 0 67 169 94 189 22240342 22240343 22240344 /Date(1679665205043)/ 3492536 275 350365 22241472 Деловодна информация Обявление за публикуване Партида на възложителя 3038 Обявление за възложена поръчка - ЗОП ЗОП Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр. Бургас Пощенски адрес: ул. "Христо Ботев" №46 Пощенски код: 8000 код NUTS BG341 Бургас Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Електронна поща: ussd_burgas@mvr.bg Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) https://mvr.bg/burgas/ Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.4) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5) Основна дейност Обществен ред и безопасност Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС II.1.2) Основен CPV код 45000000 II.1.3) Вид на поръчка Строителство II.1.4) Кратко описание Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население. При изпълнение на поръчката се предвижда разделяне на обособени позиции както следва: По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ и Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“. II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 1 II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 16707.64 Валута BGN II.2) Описание II.2.1) Наименование Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“ Обособена позиция № 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 45000000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG341 Бургас II.2.4) Описание на обществената поръчка Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“: Помещенията са разположени на ет. 1 в Кметство кв. Рудник, предназначени за използване от полицейски служители от 05 РУ при ОД МВР Бургас“. Предвижда се извършване на строително монтажни работи в съответствие с количествената сметка на помещенията с обща площ 43,03 кв. м. II.2.5) Критерии за възлагане Цена II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз не Раздел ІV: Процедура IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура Публично състезание IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) не Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 84537 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 2 Наименование СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 2: Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 4 Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 20-март-2023 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 3 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 3 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 18985.71 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 16707.64 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование ИВ БИЛД БГ ЕООД Национален регистрационен номер 205907950 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град гр. Самоков Пощенски адрес Елица 1 бл.1 вх.А ет.1 ап.1 Пощенски код 2000 код NUTS BG341 Бургас Изпълнителят е МСП да Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 24-март-2023 False 36 199717 0 32130 /Date(1679577257420)/ 280 ee9754c7-3451-483f-8e61-fc89de0f0e1b 350369 2 /Date(1679666173223)/ 0 0 0 0 67 169 255 153 4 6 /Date(1679666167270)/ 350374 0 74139 /Date(1679665185730)/ 290 Timestamp 3b0b6c1a-a8e8-4f6c-8887-6701acd25d3d 3492527 74139 /Date(1679665185730)/ 0 0 0 0 67 169 87 179 22240303 22240304 22240305 /Date(1679665185287)/ 3492527 275 350374 27960422 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 3038 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес ул. "Христо Ботев" №46 Град гр. Бургас код NUTS BG341 Бургас Пощенски код 8000 Държава България Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Телефон +359 56856435/+359 56856455 Електронна поща ussd_burgas@mvr.bg Основен адрес (URL) https://www.mvr.bg/burgas Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.2) Вид на възложителя Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.3) Основна дейност Обществен ред и сигурност РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Строителство IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 03038-2022-0004 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население. При изпълнение на поръчката се предвижда разделяне на обособени позиции както следва: По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ и Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“. РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 84535 от 20-март-2023 IІІ.2) Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ИВ БИЛД БГ ЕООД Национален регистрационен номер 205907950 @ЩРАК Пощенски адрес Елица 1 бл.1 вх.А ет.1 ап.1 Град гр. Самоков код NUTS BG България Пощенски код 2000 Държава България Електронна поща ivbuildbg@abv.bg Изпълнителят е МСП Да IІІ.5) Предмет на договора СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 1: Позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и вън IІІ.6) Срок за изпълнение начална дата 20-март-2023 крайна дата 19-май-2023 IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 9979.35 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 09-юни-2023 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 21 Причини за забавата (когато е приложимо): Изпълнителят е завършил СМР с 21 дена закъснение. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 9405.11 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Изпълнителят е завършил СМР с 21 дена закъснение. Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да от изпълнителя Размер: 1047.9 Валута: BGN РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 17-октомври-2023 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Емил Павлов VIII.2) Длъжност: Директор ОДМВР Бургас False 30 199717 0 32130 /Date(1696857634113)/ 280 c23c8951-eac5-4cd6-9958-b080bb30f456 434190 2 /Date(1697540732063)/ 0 0 0 0 83 103 174 106 4 6 /Date(1697540725550)/ 434210 0 32130 /Date(1697540498810)/ 290 Timestamp 89aded52-fe77-4ad7-add7-c058c8a0d2b8 4417805 32130 /Date(1697540498810)/ 0 0 0 0 83 103 111 219 27958199 27958200 27958201 /Date(1697540497657)/ 4417805 275 434210 27962911 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 3038 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Не РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас Национален регистрационен номер 129009742 @ЩРАК Пощенски адрес ул. "Христо Ботев" №46 Град гр. Бургас код NUTS BG341 Бургас Пощенски код 8000 Държава България Лице за контакт Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva Телефон +359 56856435/+359 56856455 Електронна поща ussd_burgas@mvr.bg Основен адрес (URL) https://www.mvr.bg/burgas Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/21516 I.2) Вид на възложителя Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.3) Основна дейност Обществен ред и сигурност РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Строителство IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 03038-2022-0004 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Предмет на настоящата обществена поръчка e: извършване на строително-монтажни работи в помещения, използвани от полицейски служители на ОДМВР Бургас в райони с преобладаващо ромско население. При изпълнение на поръчката се предвижда разделяне на обособени позиции както следва: По позиция № 1 – „СМР на помещения – две стаи, коридор, преддверие и външен вход, с обща площ 72,38 кв. м. в полицейски участък в кв. Победа , ул. „Хан Кубрат“ № 7, ет. 1 към 01 РУ при ОДМВР Бургас„ и Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 43,03кв. м. в Кметство кв. Рудник, ул. „Жечка Карамфилова“ № 33 към 05 РУ при ОД МВР Бургас“. РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 79691 от 20-март-2023 IІІ.2) Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование ИВ БИЛД БГ ЕООД Национален регистрационен номер 205907950 @ЩРАК Пощенски адрес Елица 1 бл.1 вх.А ет.1 ап.1 Град гр. Самоков код NUTS BG България Пощенски код 2000 Държава България Електронна поща ivbuildbg@abv.bg Изпълнителят е МСП Да IІІ.5) Предмет на договора СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 2: Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 4 IІІ.6) Срок за изпълнение начална дата 20-март-2023 крайна дата 19-май-2023 IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 16707.64 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен IV.1) Дата на приключване: Дата: 09-юни-2023 IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 21 Причини за забавата (когато е приложимо): Изпълнителят е завършил СМР с 21 дена закъснение. IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1595484 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Изпълнителят е завършил СМР с 21 дена закъснение. Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да от изпълнителя Размер: 175434 Валута: BGN РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 17-октомври-2023 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: Емил Павлов VIII.2) Длъжност: Директор на ОДМВР Бургас False 30 199717 0 32130 /Date(1696859437283)/ 280 f23f39e2-6ccf-45d5-a6a4-96b4dcf66119 434220 32130 /Date(1738072441017)/ 0 0 0 0 119 187 99 180 4 6 /Date(1697541665927)/ 434240 0 32130 /Date(1697540721843)/ 290 Timestamp 8dada26e-95ee-48bb-bb18-4d75bc316dbb 4418030 32130 /Date(1697540721843)/ 0 0 0 0 83 103 172 201 27960367 27960368 27960369 /Date(1697540720960)/ 4418030 275 434240 |
| notice_types | |
| notice_subjects | |
| contract_value_display | 16,707.64 BGN / 8,542.48 EUR |
| contract_current_value_display | 16,707.64 BGN / 8,542.48 EUR |
| contract_ids | 6521445336727636611 |
| contract_text | 84537: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС, Обособена позиция 2: Позиция № 2 – „СМР на помещения – три стаи и преддверие с обща площ 4 [BGN 16707.6400] |
| contract_suppliers | ИВ БИЛД БГ ЕООД (205907950 @ЩРАК) |
| contract_eiks | 205907950 @ЩРАК |
| participant_names | ИВ БИЛД БГ ЕООД (205907950 @ЩРАК) ПИРС - Д ООД (825287345 @ЩРАК) PEP link ЩАСТИЕ ПРОЕКТ ТТ ЕООД (206786786 @ЩРАК) PEP link |
| participant_member_names | |
| annex_text | |
| tender_id | 199717 |
| lot_key | 2 |
| lot_number | 2 |
| publication_ts | 0 |
| deadline_ts | 0 |
| updated_at | 1787990965 |
| contract_count | 1 |
| annex_count | 0 |
| unconverted_contract_count | 0 |
| contract_value_cents | 1670764 |
| contract_current_value_cents | 1670764 |
| contract_value_eur_cents | 854248 |
| contract_current_value_eur_cents | 854248 |
| participant_count | 6 |
| participant_member_count | 0 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!