Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
Record Details (ID: 740415604986057195)
| lot_name | Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н |
|---|---|
| tender_name | |
| org_name | |
| buyer_eik | |
| special_number | |
| procedure_type | |
| main_cpv | |
| main_cpv_description | |
| type_of_contract | |
| tender_description | |
| tender_preview_json | |
| tender_publication_text | 1539070 True 32 58446 0 35214 /Date(1581674460500)/ 280 1f3d95ee-b077-4c1f-944a-813f8766df13 45257 2 /Date(1582272040733)/ 0 0 0 0 2 202 81 63 4 6 /Date(1582272000000)/ 45257 0 36471 /Date(1581950354473)/ 290 Timestamp 38634de4-c990-49ca-be59-ee98d3e587a7 64110 36471 /Date(1581950354473)/ 0 0 0 0 2 192 190 49 258459 258460 258461 /Date(1581950352000)/ 64110 275 45257 263156 False 2 58446 2020/S 037-086904 0 35214 /Date(1581675765473)/ 280 b732de31-74f8-4116-b146-0c98551d8e62 45258 45995 /Date(1628168914170)/ 0 0 0 0 24 9 58 252 20200217-006367 2 6 /Date(1582272000000)/ 2020/S 037-086904 45258 0 36471 /Date(1581950354473)/ 290 Timestamp 0dcf4859-9f0c-483a-a10a-f65d27899da3 64109 36471 /Date(1581950354473)/ 0 0 0 0 2 192 190 42 258456 258457 258458 /Date(1581950349000)/ 64109 275 45258 294003 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за изменение или допълнителна информация Обявление за изменения или за допълнителна информация Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS БЪЛГАРИЯ Лице за контакт Ива Цветанова - Началник-отдел ОП Електронна поща: itsvetanova@abv.bg Телефон: +359 867784 Факс: +359 73884451 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изп. на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Бл-град, прод. в раз. VI II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.1.4) Кратко описание Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата); Раздел VІ: Допълнителна информация VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 06-март-2020 Раздел VІI: Промени VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (1) Номер на раздел I.1) Част от текста, която трябва да се промени Електронна поща: Вместо itsvetanova@abv.bg Да се чете itsvetanova@blgmun.com VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (2) Номер на раздел II.2.14) Вместо Да се чете Възложителят извършва промяна в Техн спецификация, като поставя минимален и максимален срок за изпълнение, както и в изискванията относно съдържанието на Техническото предложение, съответно в Образеца на Техническото предложение по обособена позиция № 1. С оглед извършените промение, Възложителят удължава срока за подаване на оферти по ОП1 и ОП2, считано до 25.03.2020 г., 23:59 ч. False 45258 14 58446 2020/S 050-118630 0 23107 /Date(1583402127453)/ 280 4031bf25-8134-4858-8946-60115f5a9a58 46677 2 /Date(1583913872070)/ 0 0 0 0 2 240 64 214 20200306-006135 2 6 /Date(1583913600000)/ 2020/S 050-118630 46677 0 36471 /Date(1583500364823)/ 290 Timestamp 9f3257e6-acd0-4e3c-b77d-1847cebd573a 67071 36471 /Date(1583500364823)/ 0 0 0 0 2 227 91 200 287041 287042 287043 /Date(1583500359000)/ 67071 275 46677 1865881 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за публикуване Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация Поръчката е в областите отбрана и сигурност Не ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 109 Изходящ номер РП-....... от дата 06-март-2020 Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС Да Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 06-март-2020 Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена поръчка, АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател Да РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1 Наименование и адрес Официално наименование ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Град гр.Благоевград Пощенски код 2700 Държава България Лице за контакт Мила Костадинова Янева-Миндова Телефон +359 7367714 Електронна поща itsvetanova@blgmun.com Основен адрес (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 РАЗДЕЛ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ IІ.1) Процедурата е открита с: Решение номер: РП-2 От дата: 17-февруари-2020 IІ.3) Уникален номер на поръчката в РОП Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00109-2020-0003 РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Член 100, ал. 1 от ЗОП РАЗДЕЛ IV: ОДОБРЯВАМ Обявлението за изменение или за допълнителна информация РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо) Възложителят на основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП извършва промяна в приложената Техническа спецификация по ОП1, като посочва минимален и максимален срок за изпълнение, както и в изискванията за съдържанието на техническото предложение и образеца на техническо предложение по ОП1. С оглед извършените промени, Възложителят удължава срока за подаване на оферти по ОП1 и ОП2, считано до 25.03.2020 г., 23:59 ч. VI.2) Процедури по обжалване VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Град София Пощенски код 1000 Държава България Телефон +359 29884070 Факс +359 29807315 Eлектронна поща cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес http://www.cpc.bg VI.2.2) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197 от ЗОП. РАЗДЕЛ VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VII.1) Име и фамилия: инж. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ VII.2) Длъжност: Кмет на Община Благоевград True 45258 39 58446 0 23107 /Date(1583402127453)/ 280 717cf11d-5364-483d-ae32-5344cced3fbd 46678 2 /Date(1583913752260)/ 0 0 0 0 2 240 59 191 4 6 /Date(1583913600000)/ 46678 0 36471 /Date(1583500364823)/ 290 Timestamp 7c1e6561-53dd-40c6-bd19-55f014aae022 67072 36471 /Date(1583500364823)/ 0 0 0 0 2 227 91 207 287044 287045 287046 /Date(1583500362000)/ 67072 275 46678 311149 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за изменение или допълнителна информация Обявление за изменения или за допълнителна информация Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS БЪЛГАРИЯ Лице за контакт Ива Цветанова - Началник-отдел ОП Електронна поща: itsvetanova@abv.bg Телефон: +359 867784 Факс: +359 73884451 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изп. на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Бл-град, прод. в раз. VI II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.1.4) Кратко описание Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата); Раздел VІ: Допълнителна информация VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 17-март-2020 Раздел VІI: Промени VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (1) Номер на раздел IV.2.2) Част от текста, която трябва да се промени Дата Вместо 23-март-2020 Да се чете 13-април-2020 VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (2) Номер на раздел IV.2.7) Част от текста, която трябва да се промени Дата Вместо 24-март-2020 Да се чете 14-април-2020 VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (3) Номер на раздел IV.2.7) Част от текста, която трябва да се промени Час Вместо 10:00 Да се чете 14:00 False 45258 14 58446 2020/S 057-135762 0 23107 /Date(1584348441777)/ 280 1a251d24-58b2-44e8-98a5-4de413a6e297 47962 2 /Date(1584691302187)/ 0 0 0 0 3 13 20 48 20200317-005092 2 6 /Date(1584691200000)/ 2020/S 057-135762 47962 0 36471 /Date(1584428432733)/ 290 Timestamp 3ceeb3a7-0438-4ac3-ac83-48eb322eb1ee 69367 36471 /Date(1584428432733)/ 0 0 0 0 3 2 207 20 304599 304600 304601 /Date(1584428427347)/ 69367 275 47962 1865884 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за публикуване Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация Поръчката е в областите отбрана и сигурност Не ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 109 Поделение Дирекция ПНООП Изходящ номер РП-7 от дата 17-март-2020 Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС Да Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 17-март-2020 Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена поръчка, АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател Да РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1 Наименование и адрес Официално наименование ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Град гр.Благоевград Пощенски код 2700 Държава България Лице за контакт Ива Цветанова - Главен юрисконсулт ОП Телефон +359 7387714 Факс +359 73884451 Електронна поща itsvetanova@blgmun.com Основен адрес (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 РАЗДЕЛ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ IІ.1) Процедурата е открита с: Решение номер: РП-2 От дата: 16-март-2020 IІ.3) Уникален номер на поръчката в РОП Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00109-2020-0003 РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Член 100, ал. 7, т. ... от ЗОП 1 РАЗДЕЛ IV: ОДОБРЯВАМ Обявлението за изменение или за допълнителна информация РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо) На основание чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Възложителят удължава срока за подаване на оферти, тъй като с Решение № РП-4/06.03.2020 г. е извършил съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците, като новият срок трябва е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените. VI.2) Процедури по обжалване VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Град София Пощенски код 1000 Държава България Телефон +359 29884070 Факс +359 29807315 Eлектронна поща cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес http://www.cpc.bg VI.2.2) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП РАЗДЕЛ VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VII.1) Име и фамилия: инж. Румен Георгиев Томов VII.2) Длъжност: Кмет на Община Благоевград True 45258 39 58446 0 23107 /Date(1584348441777)/ 280 182619a7-23a1-46c9-9b88-8d43250f7fe0 47963 2 /Date(1584691305610)/ 0 0 0 0 3 13 20 55 4 6 /Date(1584691200000)/ 47963 0 36471 /Date(1584428432733)/ 290 Timestamp 11bde502-090e-48cb-a282-1a2f49153b5e 69368 36471 /Date(1584428432733)/ 0 0 0 0 3 2 207 27 304602 304603 304604 /Date(1584428430387)/ 69368 275 47963 360238 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за изменение или допълнителна информация Обявление за изменения или за допълнителна информация Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS БЪЛГАРИЯ Лице за контакт Ива Цветанова - Началник-отдел ОП Електронна поща: itsvetanova@abv.bg Телефон: +359 867784 Факс: +359 73884451 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изп. на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Бл-град, прод. в раз. VI II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.1.4) Кратко описание Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата); Раздел VІ: Допълнителна информация VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 09-април-2020 Раздел VІI: Промени VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (1) Номер на раздел IV.2.2) Част от текста, която трябва да се промени Дата Вместо 13-април-2020 Да се чете 21-май-2020 VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (2) Номер на раздел IV.2.7) Част от текста, която трябва да се промени Дата Вместо 14-април-2020 Да се чете 22-май-2020 False 45258 14 58446 2020/S 073-174476 0 23107 /Date(1586422164117)/ 280 0f119935-d79a-4df1-8e51-2ba9f25ef38e 48632 2 /Date(1586847836487)/ 0 0 0 0 3 125 184 41 20200409-006320 2 6 /Date(1586847600000)/ 2020/S 073-174476 48632 0 36471 /Date(1586440833653)/ 290 Timestamp dff16f5f-2879-4d59-813f-d00ca726083b 73435 36471 /Date(1586440833653)/ 0 0 0 0 3 103 109 138 350993 350994 350995 /Date(1586440827533)/ 73435 275 48632 1865887 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за публикуване Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация Поръчката е в областите отбрана и сигурност Не ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 109 Поделение Дирекция ПНООП Изходящ номер РП-17 от дата 09-април-2020 Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС Да Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 09-април-2020 Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена поръчка, АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател Да РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1 Наименование и адрес Официално наименование ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Град гр.Благоевград Пощенски код 2700 Държава България Лице за контакт Мила Костадинова Янева-Миндова Телефон +359 73867714 Електронна поща mila_yaneva@abv.bg Основен адрес (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 РАЗДЕЛ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ IІ.1) Процедурата е открита с: Решение номер: РП-2 От дата: 17-февруари-2020 IІ.3) Уникален номер на поръчката в РОП Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00109-2020-0003 РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Член 100, ал. 1 от ЗОП РАЗДЕЛ IV: ОДОБРЯВАМ Обявлението за изменение или за допълнителна информация РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо) Съгласно чл. 3. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното Събрание от 13.03.2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда; 2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, поради което срокът за подаване на оферти е спрял да тече. Със ЗИД наЗакона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), обн. ДВ. 34 от 09.04.2020 г. е извършена промяна в чл. 3 и чл. 4, като съгласно § 13. Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“, а извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си. Предвид горното срокът за подаване на оферти продължава да тече след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение ЗИД на в „Държавен вестник“, поради което същият следва да бъде удължен. VI.2) Процедури по обжалване VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Град София Пощенски код 1000 Държава България Телефон +359 29884070 Факс +359 29807315 Eлектронна поща cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес http://www.cpc.bg VI.2.2) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП РАЗДЕЛ VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VII.1) Име и фамилия: инж. Румен Георгиев Томов VII.2) Длъжност: Кмет на Община Благоевград True 45258 39 58446 0 23107 /Date(1586422164117)/ 280 ce26b438-f8e3-41ad-ac8c-ab8f517a27ff 48633 2 /Date(1586847840363)/ 0 0 0 0 3 125 184 50 4 6 /Date(1586847600000)/ 48633 0 36471 /Date(1586440833653)/ 290 Timestamp f7af09e3-8a31-419d-8ebe-c97300c912b6 73436 36471 /Date(1586440833653)/ 0 0 0 0 3 103 109 145 350996 350997 350998 /Date(1586440830993)/ 73436 275 48633 7364390 Деловодна информация Обявление за публикуване Партида на възложителя 109 Поделение ПНООП Изходящ номер ИЗ-00-2463 от дата 01-юли-2021 Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 01-юли-2021 Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS BG413 Благоевград Лице за контакт Антон Руменов Андонов Електронна поща: aandonov@abv.bg Телефон: +359 876392193 @ЩРАК Факс: +359 73884451 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 I.4) Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5) Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедр. на ел. система за упр. на град. транс. в изп. на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на гр= Бл-град, прод. в раз. II..1.4) Кратко описание II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.1.4) Кратко описание Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 1 II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 128917.20 Валута BGN II.2) Описание II.2.1) Наименование Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата)“ Обособена позиция № 2 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 48820000 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград Основно място на изпълнение На територията на община Благоевград II.2.4) Описание на обществената поръчка В изпълнение на дейностите по Обосебена позиция №2 се предвижда доставка и монтаж на 80 броя електронни информационни табла, които ще бъдат изработени от устойчиви на външни атмосферни влияния материали и ще бъдат поставени на спирките на градския транспорт. Предвижда се въвеждането на дистанционно сменяеми електронни информационни табла (ЕИТ) по спирките, което ще позволи да бъде внедрена система за информация на пътниците в реално време. Тази дейност е неразделна част, необходима за постигането на пълния синергитичен ефект на проекта. Дейността не може да се осъществи без наличие на системата, която следи движението на автобусите посредством GPS и отчита реалното време до пристигане на автобусите на съответната спирка. С внедряването на ЕИТ на спирките от градския транспорт ще се повиши информираността на гражданите и значително ще подобри транспортната среда. Таблата ще разполагат с гласова сигнализация, с което ще бъдат напълно адаптирани към нуждите на хората с увреждания. II.2.5) Критерии за възлагане Критерий за качество ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСС) - 20 ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) - 20 Цена Тежест 60 II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз да Идентификация на проекта Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград Раздел ІV: Процедура IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура Открита процедура IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) не IV.2) Административна информация IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2020/S 037-086904 Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи) 1013 Обособена позиция № (в приложимите случаи) 2 Наименование Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н Възложена е поръчка/обособена позиция да V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора Дата 21-юни-2021 V.2.2) Информация относно оферти Брой на получените оферти 19 Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 11 Поръчката е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция 151666.4 Валута BGN Обща стойност на поръчката/обособената позиция 128917.20 Валута BGN V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град София Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Пощенски код 1756 код NUTS BG411 София (столица) Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Телефон +359 895550968 @ЩРАК Изпълнителят е МСП не Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 01-юли-2021 False 3 58446 2021/S 128-339431 0 45995 /Date(1625136375930)/ 280 a6f4fbc2-d119-495a-90d6-c6fd998a097b 131315 76354 /Date(1675071445130)/ 0 0 0 0 63 134 222 253 20210701-006016 2 6 /Date(1625554800000)/ 2021/S 128-339431 131325 0 45995 /Date(1625136852887)/ 290 Timestamp cc29fd3b-b8cb-45db-beee-87bb8a5babf8 1089382 45995 /Date(1625136852887)/ 0 0 0 0 21 226 44 198 7282255 7282256 7282257 /Date(1625136851643)/ 1089382 275 131325 8144112 Деловодна информация Партида на възложителя 109 Поделение отдел ОП Изходящ номер ИЗ-00-2823 от дата 05-август-2021 Обявление за изменение (ЗОП) Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1) Наименование и адреси Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS BG413 Благоевград Лице за контакт Антон Руменов Андонов Електронна поща: aandonov@abv.bg Телефон: +359 876392193 @ЩРАК Факс: +359 73884451 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blgmun.com Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедр. на ел. система за упр. на град. транс. в изп. на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на гр= Бл-град, прод. в раз. II..1.4) Кратко описание II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.2) Описание II.2.1) Наименование Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата) Обособена позиция № 2 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград Основно място на изпълнение На територията на община Благоевград II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци 6 II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз да Идентификация на проекта Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград Раздел ІV: Процедура IV.2) Административна информация IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2021/S 128-339431 Номер на обявлението в РОП F131325 Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка № (Договор №) 1013 Обособена позиция № 2 Наименование Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора (дд/мм/гггг) Дата 21-юни-2021 V.2.2) Информация относно оферти Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка 128917.20 Валута BGN V.2.3) Име и адрес на изпълнителя Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град София Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Пощенски код 1756 код NUTS BG411 София (столица) Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Телефон +359 895550968 @ЩРАК Изпълнителят е МСП не Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП. VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 05-август-2021 Раздел VІI: Изменения по поръчката VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията VII.1.1) Основен CPV код 48810000 VII.1.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград Основно място на изпълнение На територията на община Благоевград VII.1.4) Описание на обществената поръчка Предметът на обществена поръчка включва - проектиране, СМР и авторски надзор. Дейностите, които е необходимо да бъдат изпълнени са: - Изграждане на ел. захранване за 80 бр. ЕИТ по спирките. - Направа на фундамент за 80 бр. металните рамки по спирките и съответното им монтиране; - Изработване на 80 бр. металните рамки за монтаж на информационните табла по спирките; - Възстановяване на нарушени настилки (тротоарни, асфалтови и др.), вследствие изпълнение на строително-монтажните работи. VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци 6 VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията 128917.2 Валута BGN VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори не VII.2) Информация относно изменения VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката) На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществени поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Поради променено седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция на ДЗЗД „Система за автоматично позициониране на превозни средства - Благоевград 2020“, се налагат следните промени в първа страница, точка 2 от договор за инженеринг № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. 1. Изменя следния текст на точка 2 (втора), страница 1 (първа) от договора, както следва: 2. „САППС - Благоевград 2020“ БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК, представляван от Герасим Йорданов Славов, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет. 1, офис 312, вписано с код по БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК. 2. Изменя следния текст на чл. 6, страница 3 (трета) от договора, както следва: Чл. 6. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВАN: BG23STSA93000028271393 ВIС: STSABGSF БАНКА: Банка ДСК VII.2.2) Причини за изменение Необходима е несъществена промяна на договора за обществената поръчка (чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП) Описание на несъществените изменения На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществени поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Поради променено седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и представена банкова сметка на ДЗЗД „Система за автоматично позициониране на превозни средства - Благоевград 2020“, се налагат следните промени в първа страница, точка 2 от договор за инженеринг № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. VII.2.3) Увеличение на цената Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) Стойност, без да се включва ДДС 128917.20 Валута BGN Обща стойност на поръчката след измененията Стойност, без да се включва ДДС 128917.20 Валута BGN VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град София Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Пощенски код 1756 код NUTS BG411 София (столица) Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Телефон +359 895550968 @ЩРАК Изпълнителят/концесионерът е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) не False 40 58446 0 45995 /Date(1628168331637)/ 280 704ca5cd-5e7c-4787-8be9-1c5cd6ef8243 141454 76354 /Date(1675087805967)/ 0 0 0 0 63 141 117 26 4 6 /Date(1628170836973)/ 141464 0 45995 /Date(1628170573910)/ 290 Timestamp 4ca1a4c2-4009-456f-b355-1469c506dc8b 1223812 45995 /Date(1628170573910)/ 0 0 0 0 24 9 171 26 8143869 8143870 8143871 /Date(1628170573503)/ 1223812 275 141464 17403911 Деловодна информация Обявление за публикуване Партида на възложителя 109 Поделение ОП Изходящ номер ИЗ-00-3954 от дата 15-септември-2022 Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 15-септември-2022 Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS BG413 Благоевград Лице за контакт Величка Ташева Електронна поща: vtasheva@blagoevgrad.bg Телефон: +359 73867788 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blagoevgrad.bg Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 I.4) Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5) Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01„Интегриран градски транспорт на град Благоевград, II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.1.4) Кратко описание Предмет на общ. поръчка е: Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да Брой обособени позиции 1 II.2) Описание II.2.1) Наименование Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Обособена позиция № 1 II.2.2) Допълнителни CPV кодове 48813100 II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград II.2.4) Описание на обществената поръчка Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; В изпълнение на тази дейност ще бъде осигурено следното: Комуникационна и сървърна инфраструктура (вкл. дейта център с табла), включващи следното оборудване: рак, сторидж, видео стена, резервно захранване-UPS, сървър и 3 работни станции; Оборудване за пренос на данни; Инженеринг и монтаж; Система за позициониране на ППС, контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла (софтуер), включващи следното оборудване: 50 броя бордово оборудване с GPS и GPRS за ППС на МГОТ; Информационни табла на спирките; Система за информационно обслужване на гражданите (софтуер), включваща мобилно приложение, платформа за натовареност на пътни сегменти, платформа за новини и събития на пътя и платформа за изграждане на маршрути за пътуване от точка до точка с градски транспорт. II.2.5) Критерии за възлагане Критерий за качество ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПСИ) - 40 Цена Тежест 60 II.2.11) Информация относно опциите Опции не II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз да Идентификация на проекта Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград". Раздел ІV: Процедура IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура Открита процедура IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) не IV.2) Административна информация IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2020/S 037-086904 Раздел V: Възлагане на поръчката Обособена позиция № (в приложимите случаи) 1 Наименование Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Възложена е поръчка/обособена позиция не V.1) Информация относно невъзлагане Поръчката/обособената позиция не е възложена Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени Раздел VІ: Допълнителна информация VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи) На основание чл. 110, ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Доклад до Възложителя относно сключен Анекс № 4 (№ РД-02-37-117(4)/26.08.2022 г.) към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер от ИСУН 2020 BG16RFOP001-1.008-0010-C01 (№ РД-02-37-117/10.10.2019 г.) за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0010 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“ на община Благоевград, Възложителят е отменил Решение № РП-30/31.12.2020 г. на Кмета на Община Благоевград за избор на изпълнител, по Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време и е прекратил настоящата обществена поръчка, в частта по Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време“. Мотивите за прекратяването, са подробно изложени в Решение № 16904082 от 30.08.2022 г., публикувано в електронната преписка на профила на купувача на община Благоевград и влязло в сила на 12.09.2022 г. VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 15-септември-2022 False 3 58446 2022/S 181-511972 0 47234 /Date(1663245086663)/ 280 ba7af727-87b9-4513-8556-16aff25d36d5 275178 2 /Date(1663657847520)/ 0 0 0 0 54 213 71 43 20220915-006637 2 6 /Date(1663657200000)/ 2022/S 181-511972 275183 0 47234 /Date(1663251173150)/ 290 Timestamp 41d86ec9-9aa5-482f-b8d0-6aca6d4cb879 2687010 47234 /Date(1663251173150)/ 0 0 0 0 54 148 201 201 17314813 17314814 17314815 /Date(1663251171747)/ 2687010 275 275183 19114285 Деловодна информация Партида на възложителя 109 Поделение ОП Изходящ номер ИЗ-00-4863 от дата 22-ноември-2022 Обявление за изменение (ЗОП) Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1) Наименование и адреси Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес Държава: България Град: гр.Благоевград Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Пощенски код: 2700 код NUTS BG413 Благоевград Лице за контакт Виктория Динева - Старши юрисконсулт "ОП" Електронна поща: vtranska@blagoevgrad.bg Телефон: +359 73867720 Интернет адрес/и Основен адрес: (URL) www.blagoevgrad.bg Адрес на профила на купувача: (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 Раздел ІІ: Предмет II.1) Обхват на обществената поръчка II.1.1) Наименование Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки II.1.2) Основен CPV код 48810000 II.1.3) Вид на поръчка Доставки II.2) Описание II.2.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград Основно място на изпълнение гр. Благоевград II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в дни 150 II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз да Идентификация на проекта Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка № (Договор №) 1013 Обособена позиция № 2 Наименование Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н V.2) Възлагане на поръчката V.2.1) Дата на сключване на договора (дд/мм/гггг) Дата 21-юни-2021 V.2.2) Информация относно оферти Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори не V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка 128917.20 Валута BGN V.2.3) Име и адрес на изпълнителя Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град София Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Пощенски код 1756 код NUTS BG411 София (столица) Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Телефон +359 895550968 @ЩРАК Изпълнителят е МСП не Раздел VІ: Допълнителна информация VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Държава България Град София Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Пощенски код 1000 Електронна поща delovodstvo@cpc.bg Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП. VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 22-ноември-2022 Раздел VІI: Изменения по поръчката VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията VII.1.1) Основен CPV код 48810000 VII.1.3) Място на изпълнение код NUTS BG413 Благоевград Основно място на изпълнение гр. Благоевград VII.1.4) Описание на обществената поръчка Предметът на обществена поръчка включва - проектиране, СМР и авторски надзор. Дейностите, които е необходимо да бъдат изпълнени са: - Изграждане на ел. захранване за 80 бр. ЕИТ по спирките. - Направа на фундамент за 80 бр. металните рамки по спирките и съответното им монтиране; - Изработване на 80 бр. металните рамки за монтаж на информационните табла по спирките; - Възстановяване на нарушени настилки (тротоарни, асфалтови и др.), вследствие изпълнение на строително-монтажните работи. VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в дни 150 VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията 128917.20 Валута BGN VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори не VII.2) Информация относно изменения VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката) Чл. 5 (1) от договора следва да се чете: Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: - Авансово плащане – в размер на 20% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на договора от двете страни и представяне на гаранция за авансово представените средства. - Окончателно плащане – в размер на 80% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след представяне подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19, както и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива. Чл. 7 (1) от договора следва да се чете: Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 150 (сто и петдесет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му. За изпълнение на СМР 60 (шестдесет) календарни дни. Изпълнението СМР приключва с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 7 (3) от договора следва да се чете: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на договора. Изпълнението на СМР приключват подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 9 (1), т. 13 от договора следва да се чете: 13. Да охранява обекта до подписането от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чл. 9 (1), т. 17 от договора следва да се чете: Да представя на контролните органи, проектанти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове; Чл. 9 (1), т. 20 от договора следва да се чете: 20. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Чл. 16 (1) от договора следва да се чете: Чл. 16.(1) Извършените СМР се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица: 2.За Възложителя: , ЕГН....с л.к. № …, издадена на....от …… 3.За Изпълнителя: , ЕГН...с л.к. № …, издадена на ……от … Чл. 18 (2) от договора следва да се чете: (2) Обектът се предава от изпълнителя на възложителя съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия Договор. Чл. 20 (2) от договора следва да се чете: (2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на обекта след приемане, съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия договор. Чл. 23 (1), т. 1 от договора следва да се чете: 1. 3 867,52 лв. (три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) представляваща 60% (шестдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след предст Отменя чл. 8 (1), т. 6 и я чл. 18 (3) от Договор. VII.2.2) Причини за изменение Необходима е несъществена промяна на договора за обществената поръчка (чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП) Описание на несъществените изменения С оглед изложеното до тук, считам че са налице предпоставките на чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП за изменение на настоящия Договор. В обхвата на инвестиционното планиране и обявяването на конкретната обществена поръчка, Възложителят в лицето на Кмета на община Благоевград не би могъл да предвиди извършената промяна в категорията на строеж, предвид което действието по издаване на разрешение за строеж, както и заповед за поправката на същото е в делигираните правомощия единствено на Главния архитект на Община Благоевград. Възникналата необходимост от изменение не води до промяна на предмета на договора. Предвид горното на основание чл. 35 от Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03/№ 98-00-183/21.06.2021 г., във връзка с чл. чл. 116, ал. 1, т. 3 т ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение. VII.2.3) Увеличение на цената Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) Стойност, без да се включва ДДС 128917.20 Валута BGN Обща стойност на поръчката след измененията Стойност, без да се включва ДДС 128917.20 Валута BGN VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес Държава България Град София Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Пощенски код 1756 код NUTS BG411 София (столица) Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Телефон +359 895550968 @ЩРАК Изпълнителят/концесионерът е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) не False 40 58446 0 76354 /Date(1669104861090)/ 280 3a6da1a4-cd4b-48a7-a888-1b64a3f0af97 301934 76354 /Date(1675087329573)/ 0 0 0 0 63 141 42 18 4 6 /Date(1669109016323)/ 301939 0 76354 /Date(1669108146917)/ 290 Timestamp 043f6556-d0e9-4ddd-aebd-a5971c5f916a 2982469 76354 /Date(1669108146917)/ 0 0 0 0 59 45 240 66 19113209 19113210 19113211 /Date(1669108146470)/ 2982469 275 301939 20855747 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Партида 109 Поделение ОП Изходящ номер ИЗ-00-1399 от дата 01-февруари-2023 Поръчката е възложена на обединение Не При изпълнението участват подизпълнители Не Договорът е изменян Да Брой изменения по договора 2 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ Публичен I.1) Наименование и адрес Официално наименование ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Национален регистрационен номер 000024695 @ЩРАК Пощенски адрес пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Град гр.Благоевград код NUTS BG413 Благоевград Пощенски код 2700 Държава България Лице за контакт Виктория Динева-Старши юрисконсулт "ОП' Телефон +359 73867714 Електронна поща vtranska@blagoevgrad.bg Основен адрес (URL) www.blagoevgrad.bg Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/16007 I.2) Вид на възложителя Регионален или местен орган I.3) Основна дейност Обществени услуги РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА IІ.1) Обект на поръчката Доставки IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00109-2020-0003 IІ.3) Описание на предмета на поръчката Описание Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител за внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на оборудване за управление на трафика и система за информиране на пътниците в реално време; Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване на таблата); Настоящата обществена поръчка се обявява в изпълнение на проект:. „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ПО1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Целта на процедурата е трайно подобрение на жизнените, екологични и икономически условия в гр. Благоевград и общината като цяло чрез въвеждането на мерки и изпълнението на дейности, свързани с подобряване условията на предоставяне на услугите от масовия обществен градски транспорт. РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА IІІ.1) Номер на договора 1013 от 21-юни-2021 IІІ.2) Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка IІІ.3) Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 Национален регистрационен номер 177487529 @ЩРАК Пощенски адрес р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет.1, офис 312 Град София код NUTS BG412 София Пощенски код 1756 Държава България Телефон +359 895550968 @ЩРАК Електронна поща donika.petkova@novatel.bg Изпълнителят е МСП Не IІІ.5) Предмет на договора Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н IІІ.6) Срок за изпълнение начална дата 18-ноември-2022 крайна дата 17-април-2023 IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 128917.20 Валута: BGN IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Финансирането е % от стойността на договора 100 РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е предсрочно прекратен IV.1) Дата на приключване: Дата: 13-януари-2023 IV.2) Причини за прекратяване/разваляне/недействителност на договора (когато е приложимо) Със Заповед № 6/05.01.2023 г. на Кмета на Община Благоевград е назначена комисия, която да извърши проверка на изпълнение на Договор за инженеринг №BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г./№98-00-183 от 21.06.2021 г. При извършване на проверката, комисията е установила, обхождайки 80 бр. спирки, предмет на договора, подробно описани в Констативен протокол от 09.01.2023 г., че СМР не са започнали на нито една от тях, както и че на същите не е осигурена строителна механизация, необходима за стартиране изпълнението на дейностите.Предвид горното, безспорно се установява, че „САППС – БЛАГОЕВГРАД 2020“ ДЗЗД, в качеството си на Изпълнител по Договор за инженеринг №BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г./№98-00-183 от 21.06.2021 г., към дата 09.01.2023 г. не е започнал да работи, т.е. след подписване на Протокол образец № 2 на 22.12.2023 г. не е стартирал СМР дейности. Настоящият случай попада в хипотезата на чл. 25 от горецитирания договор, който сочи, че в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от началната дата за изпълнението на договора, както и ако неизпълни и/или наруши задължение произтичащо от този договор, Възложителят има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция като неустойка IV.3) Договорът е изменян Промяна по договора (1) Променено условие от договора 1. Изменя следния текст на точка 2 (втора), страница 1 (първа) от договора, както следва: 2. „САППС - Благоевград 2020“ БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК, представляван от Герасим Йорданов Славов, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет. 1, офис 312, вписано с код по БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК. 2. Изменя следния текст на чл. 6, страница 3 (трета) от договора, както следва: Чл. 6. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВАN: BG23STSA93000028271393 ВIС: STSABGSF БАНКА: Банка ДСК Преди промяната точка 2 (втора), страница 1 (първа) е както в Договор № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. чл. 6, страница 3 (трета) от договора е както в Договор № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. След промяната Поради променено седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция на ДЗЗД „Система за автоматично позициониране на превозни средства - Благоевград 2020“, се налагат следните промени в първа страница, точка 2 от договор за инженеринг № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. 1. Изменя следния текст на точка 2 (втора), страница 1 (първа) от договора, както следва: 2. „САППС - Благоевград 2020“ БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК, представляван от Герасим Йорданов Славов, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет. 1, офис 312, вписано с код по БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК. 2. Изменя следния текст на чл. 6, страница 3 (трета) от договора, както следва: Чл. 6. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВАN: BG23STSA93000028271393 ВIС: STSABGSF БАНКА: Банка ДСК Правно основание за промяната На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществени поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Промяна по договора (2) Променено условие от договора Чл. 5 (1) от договора следва да се чете: Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: - Авансово плащане – в размер на 20% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на договора от двете страни и представяне на гаранция за авансово представените средства. - Окончателно плащане – в размер на 80% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след представяне подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19, както и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива. Чл. 7 (1) от договора следва да се чете: Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 150 (сто и петдесет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му. За изпълнение на СМР 60 (шестдесет) календарни дни. Изпълнението СМР приключва с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 7 (3) от договора следва да се чете: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на договора. Изпълнението на СМР приключват подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 9 (1), т. 13 от договора следва да се чете: 13. Да охранява обекта до подписането от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чл. 9 (1), т. 17 от договора следва да се чете: Да представя на контролните органи, проектанти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове; Чл. 9 (1), т. 20 от договора следва да се чете: 20. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Чл. 16 (1) от договора следва да се чете: Чл. 16.(1) Извършените СМР се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица: 2.За Възложителя: , ЕГН....с л.к. № …, издадена на....от …… 3.За Изпълнителя: , ЕГН...с л.к. № …, издадена на ……от … Чл. 18 (2) от договора следва да се чете: (2) Обектът се предава от изпълнителя на възложителя съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия Договор. Чл. 20 (2) от договора следва да се чете: (2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на обекта след приемане, съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия договор. Чл. 23 (1), т. 1 от договора следва да се чете: 1. 3 867,52 лв. (три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) представляваща 60% (шестдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след предст Отменя чл. 8 (1), т. 6 и я чл. 18 (3) от Договор. Преди промяната Чл. 5 (1), Чл. 7 (1,) Чл. 7 (3), Чл. 9 (1), т. 13, Чл. 9 (1), т. 17, Чл. 9 (1), т. 20, Чл. 16 (1), Чл. 18 (2), Чл. 20 (2), Чл. 23 (1), л. 8 (1), т. 6 и я чл. 18 (3) от Договор № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. След промяната Чл. 5 (1) от договора следва да се чете: Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: - Авансово плащане – в размер на 20% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на договора от двете страни и представяне на гаранция за авансово представените средства. - Окончателно плащане – в размер на 80% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след представяне подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19, както и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива. Чл. 7 (1) от договора следва да се чете: Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 150 (сто и петдесет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му. За изпълнение на СМР 60 (шестдесет) календарни дни. Изпълнението СМР приключва с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 7 (3) от договора следва да се чете: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на договора. Изпълнението на СМР приключват подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19. Чл. 9 (1), т. 13 от договора следва да се чете: 13. Да охранява обекта до подписането от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чл. 9 (1), т. 17 от договора следва да се чете: Да представя на контролните органи, проектанти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове; Чл. 9 (1), т. 20 от договора следва да се чете: 20. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Чл. 16 (1) от договора следва да се чете: Чл. 16.(1) Извършените СМР се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица: 2.За Възложителя: , ЕГН....с л.к. № …, издадена на....от …… 3.За Изпълнителя: , ЕГН...с л.к. № …, издадена на ……от … Чл. 18 (2) от договора следва да се чете: (2) Обектът се предава от изпълнителя на възложителя съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия Договор. Чл. 20 (2) от договора следва да се чете: (2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на обекта след приемане, съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия договор. Чл. 23 (1), т. 1 от договора следва да се чете: 1. 3 867,52 лв. (три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) представляваща 60% (шестдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след предст Отменя чл. 8 (1), т. 6 и я чл. 18 (3) от Договор. Правно основание за промяната С оглед изложеното до тук, считам че са налице предпоставките на чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП за изменение на настоящия Договор. В обхвата на инвестиционното планиране и обявяването на конкретната обществена поръчка, Възложителят в лицето на Кмета на община Благоевград не би могъл да предвиди извършената промяна в категорията на строеж, предвид което действието по издаване на разрешение за строеж, както и заповед за поправката на същото е в делигираните правомощия единствено на Главния архитект на Община Благоевград. Възникналата необходимост от изменение не води до промяна на предмета на договора. Предвид горното на основание чл. 35 от Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03/№ 98-00-183/21.06.2021 г., във връзка с чл. чл. 116, ал. 1, т. 3 т ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение. IV.4) Договорът е изпълнен в срок Не Договорът е изпълнен със забава от крайния срок на изпълнение на договора: дни 1 Причини за забавата (когато е приложимо): От посоченото следва, че срокът за изпълнение по отношение на дейността проектиране започва да тече от подписване на договора, срокът за изпълнение на дейността строителство – от подписване на Акт обр. 2, т.е. началната дата за изпълнение на договора за проектиране е подписването на договора, а началната дата за изпълнение на договора за строителството - подписване на Акт обр. 2, а именно: 22.12.2022 г. От констатираното от комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Благоевград, безспорно е установено, че до 09.01.2023 г. изпълнителят не е започнал да работи, т.е. не е стартирал строителството. Не са налице обстоятелства, вина, за които да носи Възложителят, както и непредвидени такива, които да препятстват започване на работа от страна на Изпълнителя, предвид което нормата на чл. 25 от договора може да бъде приложена. Предвид горното, на основание чл. 25 от горепосочения договор и с оглед на това, че изпълнителят не е започнал работа в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от началната дата за изпълнението на договора (от 22.12.2022 г. до 09.01.2023 г.), Възложителят прекратява договора и задържа внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора като неустойка, която е в на 6 445,86 лв. (шест хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 5 IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 6445.86 Валута: BGN IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): На основание чл. 25 от Договор №BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г./№98-00-183 от 21.06.2021 г и с оглед на това, че изпълнителят не е започнал работа в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от началната дата за изпълнението на договора (от 22.12.2022 г. до 09.01.2023 г.), Възложителят прекратява договора и задържа внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора като неустойка, която е в на 6 445,86 лв. (шест хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС. Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да от изпълнителя Размер: 6445.86 Валута: BGN РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Писмо с Изх. № ИЗ-00-604/12.01.2023 г. , изпратено до управителя на "СААПС - БЛАГОЕВГРАД 2020" ДЗЗД за прекратяването на Договор №BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г./№98-00-183 от 21.06.2021 г., поради не започване на работа в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от началната дата за изпълнението на договора. РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ Дата: 01-февруари-2023 РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ VIII.1) Име и фамилия: ИЛКО СТОЯНОВ VIII.2) Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД False 30 58446 0 76354 /Date(1675070779600)/ 280 dc2214d0-9c4a-4a91-8e7a-1e62dbe60902 326730 23107 /Date(1675409170083)/ 0 0 0 0 63 206 234 225 4 6 /Date(1675243821203)/ 326735 0 76354 /Date(1675243458220)/ 290 Timestamp a2dd0031-9bd0-4c4c-a3a6-258dd8217000 3265500 76354 /Date(1675243458220)/ 0 0 0 0 63 172 99 135 20855474 20855475 20855476 /Date(1675243457743)/ 3265500 275 326735 |
| notice_types | |
| notice_subjects | |
| contract_value_display | 128,917.20 BGN / 65,914.32 EUR |
| contract_current_value_display | 128,917.20 BGN / 65,914.32 EUR |
| contract_ids | 4742910405534082021 |
| contract_text | 1013: Обособена позиция № 2: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане и монтаж на метални рамки/конструкции за 80 бр. информационни табла по спирки (вкл. осигуряване на ел. захранване н [BGN 128917.2000] |
| contract_suppliers | Система за автоматично позициониране на превозни средства – Благоевград 2020 (177487529 @ЩРАК) |
| contract_eiks | 177487529 @ЩРАК |
| participant_names | Trapeze Finland Oy (2240691-7) БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД (201055457 @ЩРАК) PEP link ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004 ЕООД (101670392 @ЩРАК) ИКОМ ООД (115010439 @ЩРАК) ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД (203773538 @ЩРАК) PEP link КОНСОРЦИУМ "ТЕЛЕЛИНК СМАРТ СИСТЕМС" (205809328 @ЩРАК) PEP link КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД (175404591 @ЩРАК) PEP link МИКРОПРОЦЕСОРНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ ЗА ТРАНСПОРТА /МУСАТ/ АД (131275020 @ЩРАК) НОВАТЕЛ ЕООД (131301643 @ЩРАК) СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД (204958002 @ЩРАК) PEP link СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД (204352894 @ЩРАК) PEP link |
| participant_member_names | МИКРОПРОЦЕСОРНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ ЗА ТРАНСПОРТА /МУСАТ/ АД (131275020 @ЩРАК) СКАЙ НЕТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД (202451679 @ЩРАК) УНИТЕЛ - БАНИШКИ И СИЕ СД (040861437 @ЩРАК) |
| annex_text | Несъществени промени: На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществени поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Поради променено седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция на ДЗЗД „Система за автоматично позициониране на превозни средства - Благоевград 2020“, се налагат следните промени в първа страница, точка 2 от договор за инженеринг № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г.1. Изменя следния текст на точка 2 (втора), страница 1 (първа) от договора, както следва: 2. „САППС - Благоевград 2020“ БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК, представляван от Герасим Йорданов Славов, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, к-с Гаритидж парк, сграда 3, ет. 1, офис 312, вписано с код по БУЛСТАТ: 177487529 @ЩРАК.2. Изменя следния текст на чл. 6, страница 3 (трета) от договора, както следва: Чл. 6. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:IВАN: BG23STSA93000028271393ВIС: STSABGSFБАНКА: Банка ДСК На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществени поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Поради променено седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и представена банкова сметка на ДЗЗД „Система за автоматично позициониране на превозни средства - Благоевград 2020“, се налагат следните промени в първа страница, точка 2 от договор за инженеринг № BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03 от 21.06.2021 г. Несъществени промени: Чл. 5 (1) от договора следва да се чете: Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:- Авансово плащане – в размер на 20% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на договора от двете страни и представяне на гаранция за авансово представените средства.- Окончателно плащане – в размер на 80% от стойността на договора, ще се извърши до 30 /тридесет/ работни дни след представяне подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19, както и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.Чл. 7 (1) от договора следва да се чете: Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 150 (сто и петдесет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му. За изпълнение на СМР 60 (шестдесет) календарни дни. Изпълнението СМР приключва с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19.Чл. 7 (3) от договора следва да се чете: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на договора. Изпълнението на СМР приключват подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19.Чл. 9 (1), т. 13 от договора следва да се чете: 13. Да охранява обекта до подписането от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки - Акт образец №19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Чл. 9 (1), т. 17 от договора следва да се чете: Да представя на контролните органи, проектанти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;Чл. 9 (1), т. 20 от договора следва да се чете:20. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;Чл. 16 (1) от договора следва да се чете:Чл. 16.(1) Извършените СМР се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки – Акт обр. №19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица:2.За Възложителя: , ЕГН....с л.к. № …, издадена на....от ……3.За Изпълнителя: , ЕГН...с л.к. № …, издадена на ……от …Чл. 18 (2) от договора следва да се чете:(2) Обектът се предава от изпълнителя на възложителя съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия Договор.Чл. 20 (2) от договора следва да се чете:(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на обекта след приемане, съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящия договор.Чл. 23 (1), т. 1 от договора следва да се чете:1. 3 867,52 лв. (три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) представляваща 60% (шестдесет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след предстОтменя чл. 8 (1), т. 6 и я чл. 18 (3) от Договор. С оглед изложеното до тук, считам че са налице предпоставките на чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП за изменение на настоящия Договор. В обхвата на инвестиционното планиране и обявяването на конкретната обществена поръчка, Възложителят в лицето на Кмета на община Благоевград не би могъл да предвиди извършената промяна в категорията на строеж, предвид което действието по издаване на разрешение за строеж, както и заповед за поправката на същото е в делигираните правомощия единствено на Главния архитект на Община Благоевград. Възникналата необходимост от изменение не води до промяна на предмета на договора.Предвид горното на основание чл. 35 от Договор BG16RFOP001-1.008-0010-C01-S-03/№ 98-00-183/21.06.2021 г., във връзка с чл. чл. 116, ал. 1, т. 3 т ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение. |
| tender_id | 58446 |
| lot_key | 2 |
| lot_number | 2 |
| publication_ts | 0 |
| deadline_ts | 0 |
| updated_at | 1787990894 |
| contract_count | 1 |
| annex_count | 2 |
| unconverted_contract_count | 0 |
| contract_value_cents | 12891720 |
| contract_current_value_cents | 12891720 |
| contract_value_eur_cents | 6591432 |
| contract_current_value_eur_cents | 6591432 |
| participant_count | 12 |
| participant_member_count | 3 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!